2022年一建《管理》补考考试真题及答案解析,速看!

2023-03-26

2022年一级建造师(补考)已结束,今年考题难易程度如何?考试题量如何?考试结果如何?你是否迫不及待想要对答案?趁着刚考完答案还没忘快来领真题、对答案、估成绩!《管理》真题非完整版  一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。)1.我国法律体系中,部门法的划分依据是()。A.法律调整的主体B.法律调整的社会关系性质C.法律的调整方法D.法律的效力层级【参考答案】B【老师解析】在我国法律体系中,根据所调整的社会关系性质不同,可以划分为不同的部门法。2.法人的住所是()。A.法定代表人住所地B.法人主要办事机构所在地C.法定代表人经常居住地D.法人注册地【参考答案】B【老师解析】法人的住所是法人进行业务活动的所在地,也是确定法律管辖的依据。法人以其主要办事机构所在地为住所。3.甲施工企业委托其员工李某从乙公司订购一批空调,李某与乙名下商定将每台空调的售价比正常售价提高1000元,乙给李某每台500元的回扣。下列说法正确的是()。A.李某的行为属于表见代理,买卖合同有效B.李某的行为属于无权代理,买卖合同效力待定C.李某作为代理人未能尽职,应当独立对甲承担责任D.李某与乙恶意串通损害甲的利益,应当和乙承担连带责任【参考答案】D【老师解析】代理人和相对人串通,损害被代理人的利益的,由代理人和相对人负连带责任。4.根据《民法典》,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,相对人有理由相信行为人有代理权的,代理行为()。A.无效B.效力待定C.有效D.经追认后有效【参考答案】C【老师解析】《民法典》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,相对人有理由相信行为人有代理权的,代理行为有效。5.除法律另有规定和当事人另有约定外,动产物权设立和转让发生效力的时间是()。A.登记时B.合同成立时C.交付时D.合同生效时【参考答案】C【老师解析】动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,法律另有规定的除外。6.关于工程建设行业标准的说法,正确的是()。A.行业标准由国务院标准化行政主管部门制定B.行业标准的某些规定与国家标准不一致时,审批部门不得批准C.行业标准的制定以国家标准的存在为前提D.行业标准一般每5年复审一次【参考答案】D【老师解析】A错误;行业标准由国务院有关行政主管部门制定,报国务院标准化行政主管部门备案。B错误;行业标准的某此规定与国家标准不必须有时充分的科学依据和理由,并经国家标准的审批部门批准。C错误;原建设部发布的《工程建设行业标准管理办法》规定,对没有国家标准而需要在国某个行业范围内统一的下列技术要求,可以制定行业标准。D正确;工程建设行业标准实施后,根据科学技术的发展和工程建设的实际需要,该标准批准部门应当适时进行复审,确认其继续有效或予以修订、废止。一般也是5年复审1次。7.某项目在施工过程中脚手架坍塌,造成5人死亡,60人重伤,直接经济损失900余万元。该事故属于()。A.重大事故B.一般事故C.较大事故D.特别重大事故【参考答案】A【老师解析】重大事故。8.注册建造师指任项目负责人期间,施工企业可以更换项目负责人的情形是()。A.建设行政主管部门同意更换的B.建设单位与施工企业产生纠纷的C.因不可抗力引起暂停施工的D.建设单位同意更换的【参考答案】D【老师解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的:(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。9.下列财产中,可以抵押的是()。A.土地所有权B.建设用地使用权C.医疗机构的医疗设施D.学校、幼儿园的教育设施【参考答案】B【老师解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)海域使用权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器:(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押。10.根据《民法典》,借款合同对支付利息没有约定,出借人主张支付利息的,借款人()。A.应当按照一年期贷款市场报价利率的四倍支付利息B.应当按照一年期贷款市场报价利率支付利息C.有权不支付利息D.应当按照当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素支付利息【参考答案】C【老师解析】借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。11.建设工程施工合同纠纷的仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人就该纠纷有权()。A.请求原仲裁庭重新进行仲裁B.请求原仲裁委员会重新组成仲裁庭进行仲裁C.请求法院改判D.根据重新达成的仲裁协议中请仲裁【参考答案】D【老师解析】仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定,当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院起诉。12.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督的单位是()。A.建设项目规划审查机构B.工程质量监督机构C.施工图设计文件审查单位D.建筑安全监督管理机构【参考答案】D【老师解析】建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。故选项D符合题意。13.根据《招标投标法实施条例》,关于评标的说法,正确的是()A.评标委员会应当接受投标人主动提出的澄清、说明B.投标联合体没有提交共同投标协议的,评标委员会不得直接否决其投标C.评标过程中,评标委员会成员有回避事由不能继续评标被更换后,由更换后的评标委员会成员继续进行评审D.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时,评标委员会应当否决其投标【参考答案】D【老师解析】评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明,不得接受投标人主动提出的澄清、说明。选项A错误投标联合体没有提交共同投标协议应当否决其投标。选项B错误评标过程中,评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的,应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效,由更换后的评标委员会成员重新进行评审。选项C错误投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价应当否决其投标。选项D正确。14.关于车辆购置税的说法,正确的是()。A.车辆购置税实行一次性征收B.购置二手车需要征收车辆购置税C.受赠的车辆兔征车辆购置税D.城市公交企业购置的公共车辆征收购置税【参考答案】A【老师解析】车辆购置税实行一次性征收。购置已征车辆购置税的车辆,不再征收车辆购置税。下列车辆免征车辆购置税:(1)依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用的车辆;(2)中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆;(3)悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆;(4)设有固定装置的运输专用作业车辆;(5)城市公交企业购置的公共汽电车辆。15.根据《建设工程安全生产管理条例》,下列各项安全责任中,属于建设单位的是()。A.采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.不得随意压缩合同约定的工期D.落实安全施工措施所需费用的使用情况【参考答案】C【老师解析】建设单位相关的安全责任有不得提出违法要求和随意压缩合同工期。16.施工作业人员应当履行的安全生产义务是()A.确保项目安全生产费用有效使用B.对影响人身健康的作业条件提出改进建议C.批评、检察、控告危及生命安全的行为D.正确使用安全防护用具【参考答案】D【老师解析】施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务:守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(2)接受安全生产教育培训的义务;(3)施工安全事故隐患报告的义务;(4)被派遣劳动者的义务。17.关于取得—级建造师资格证书的人员申请注册的说法,正确的是()。A.申请注册不受年龄的限制B.聘用单位不符合注册单位要求的,不予注册C.可以申请在两个单位注册D.受到的刑事处罚与执业活动无关的,不影响注册【参考答案】B【老师解析】选项A错误,申请注册年龄不得超过65周岁的。选项C错误,申请在两个或者两个以上单位注册的,不予注册。选项D错误,因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的,不予注册。18.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于施工企业提取安全费用的说法,正确的是()。A.总承包单位和分包单位应当分别提取安全费用B.安全费用以建筑安装工程造价为计提依据C.施工企业不得自行提高安全费用提取标准D.安全费用提取标准与建设工程类别无关【参考答案】B【老师解析】建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下:(1)矿山工程为2.5%;(2)房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%;(3)市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价,在竞标时,不得删减,列入标外管理。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。企业在上述标准的基础上,根据安全生产实际需要,可适当提高安全费用提取标准。19.根据《节约能源法》,关于节能的说法,正确的是()。A.国家禁止发展高耗能、高污染行业B.不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设C.不符合强制性节能标准的项目,已经建成的,须经国务院批准方可投入使用D.政府投资项目不符合强制性节能标准的,实行限项审批管理【参考答案】B【老师解析】《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的,依法负责项目审批的机关不得批准建设。20.某工程在保修期内,因施工企业未及时履行保修义务,加之建筑物所有人使用不当,导致建筑物毁损。关于损失赔偿责任承担的说法正确的是()。A.因在保修期内,施工企业应当承担全部损失B.施工企业应当与建筑物所有人各自承担相应的责任C.施工企业应当与建筑物所有人承担连带责任D.施工企业应当与建筑物所有人平均分担损失【参考答案】B【老师解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,因保修人未及时履行保修义务,导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的,保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的,各自承担相应的责任.21.根据《企业所得税法》,关于居民企业的说法,正确的是()。A.外带企业不属于居民企业B.依法在中国境内成立的企业是居民企业C.依照外国法律成立的企业不是居民企业D.按照外国法律成立且有来源于中国境内所得的企业是居民企业【参考答案】B【老师解析】居民企业,是指依法在中国境内成立或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。22.根据《招标投标法实施条例》,关于开标的说法,正确的是()。A.投标人少于5个的,不得开标B.投标人对开标有异议的,应当在开标结束后及时提出C.招标人对在招标文件确定的提交投标文件截止时间后收到的投标文件也应当予以拆封宣读D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【参考答案】D【老师解析】A错误,投标人少于3个的,不得开标:招标人应当重新招标。B错误,投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当当场作出答复,并制作记录;C错误,招标人对在招标文件确定的提交投标文件截止时间内收到的投标文件.也应当予以拆封、宣读。23.关于建设工程争议评审机制的说法,正确的是()。A.争议评审组应当由3名以上专家组成B.组成评审组的专家应当在工程结束后选定C.一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议D.争议评审裁决具有强制执行力【参考答案】C【老师解析】争议评审,是指在工程开始时或工程进行过程中当事人选择的独立于任何一方当事人的专家(通常是3人,小型工程1人)组成争议评审组,就当事人发生的争议及时提出解决问题的建议或者作出决定的争议解决方式。AB选项错一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议。C选项正确。争议评审不具有强制执行力。如果当事人不接受评审组的建议或者裁决,仍可通过仲裁或者诉讼的方式解决争议。D选项错。24.根据《必须招标的工程项目规定》,下列必须招标的项目范围中,达到必须招标的规模标准的是()。A.设计采购单项合同估算价为150万元B.施工单项合同估算价为300万元C.材料采购单项合同估算价为150万元D.监理采购单项合同估算价为50万元【参考答案】A【老师解析】本规定范围内的项目,其勘察、设计施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料等的采购达到下列标准之一的,必须招标:(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上:(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上:(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到以上规定标准的,必须招标。25.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法,正确的是()。A.行政处罚决定变更后,信息公告内容并不必然变更B.信息公告内容如果有误,由被公告单位自行变更C.应当根据被公告单位对不良行为的整改情况调整其信息公布期限D.被公告单位要求变更公告内容,应当由发布信息的单位提供证据【参考答案】C【老师解析】行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销,应及时变更或删除该不良记录,并在相应诚信信息平台上予以公布,同时应依法妥善处理相关事宜。选项A错误《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,对发布有误的信息,由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正,根据被曝光单位对不良行为的整改情况,调整其信息公布期限,保证信息的准确和有效。选项B错误,选项C被公告单位要求变更公告内容,可向公告部门提出书面更正申请,并提供相关证据。选项D错误。26.下列施工企业的造成行为准,应当暂扣安全生产许可证并限期整改的是()。A.施工企业不再具备安全生产条件,且情节严重B.发生重大安全事故的C.施工企业转让安全生产许可证的D.施工企业安全生产许证有效期满未办理延期手续【参考答案】B【老师解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,取得安全生产许可证的建筑施工企业,发生重大安全事故的,暂扣安全生产许可证并限期整改。27.关于建设工程未经过竣工验收,发包人擅自使用的质量责任承担的说法,正确的是()。A.承包人不再承担工程质量责任B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任C.承包人与发包人承担连带责任D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,人民法院应当予以支持【参考答案】B【老师解析】建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,人民法院不予支持:但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任28.建设工程施工合同纠纷民事诉讼中,当事人申请建设工程质量鉴定,应当在()提出申请。A.举证期限内B.一审终结前C.开庭前D.辩论终结前【参考答案】A【老师解析】根据《民事诉讼证据规定》当事人申请建设工程质量鉴定,应当在举证期限内提出申请。29.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,可以在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动有()。A.修建储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.在历史建筑上刻划、涂污D.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动【参考答案】D本答案非官方发布,仅供参考)【老师解析】在历史文化名城名镇名村保护范围内从事建设活动的相关规定《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动:(1)开山、采石开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动;(2)占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等:(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等:(4)在历史建筑上刻划、涂污。30.关于施工中发现文物的报告和保护的说法正确的是()。A.发现人发现文物后,应当在12小时内报告当地文物行政主管部门B.文物行政主管部门接到报告后,应当在48小时内赶赴现场C.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场D.文物行政主管部门接到报告后,应当在10日内提出处理意见【参考答案】C【老师解析】《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。31.关于施工中产生的建筑垃圾防治的说法,正确的是()。A.施工现场的生活垃圾可以混入建筑垃圾进行处置B.施工企业可以将建筑垃圾交给个人运输C.施工企业应当以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类D.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时,应当随车携带建筑垃圾处置核准文件【参考答案】D【老师解析】2005年3月原建设部发布的《城市建筑垃圾管理规定》进一步规定,施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时,应当随车携带建筑垃圾处置核准文件,按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行,不得丢弃、遗撒建筑垃圾,不得超出核准范围承运建筑垃圾。32.关于堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害的侵权责任承担的说法,正确的是()。A.堆放人有过错的,应当承担惩罚性赔偿责任B.堆放人无过错的,可以减轻其责任C.堆放人无论是否有过错,均应当承担侵权责任D.堆放人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任【参考答案】D【老师解析】2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》规定堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害,堆放人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。33.施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件中,应当为施工现场从事危险作业的人员交纳的保险是()。A.养老保险B.意外伤害保险C.第三者责任险D.财产保险【参考答案】B【老师解析】建筑施企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人专职安全生产管理员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行次安全生产教育培训并考核合格(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公生活区及作业场所和安全防护用具机械设备施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援案、救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材备;(12)法律、法规规定的其他条件34.仲裁程序中,关于建设工程施工合同纠纷当事人对仲裁协议效力有异议的说法,正确的是()。A.当事人应当在开庭辩论终结前向仲裁庭提出B.当事人可以请求仲裁委员会作出决定C.当事人应当直接请求人民法院裁定D.当事人—方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由仲裁委员会决定【参考答案】B【老师解析】当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定,一方请求仲裁委员会作出决定,另请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。35.根据《建筑法》,属于申请领取施工许可证应当具备条件的是()。A.已经确定施工企业B.项目复杂、施工难度大的,已经投保建筑工程一切险C.需要拆迁的,拆迁工作已经完成D.按照规定应当实行监理的,已经确定监理单位【参考答案】A【老师解析】《建筑法》规定,申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(1)已经办理该建筑工程用地批准手续:(2)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证:(3)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业:(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料:(6)有保证工程质量和安全的具体措施。36.关于建设工程施工合同纠纷和解的说法,正确的是()。A.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行B.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力C.已经申请仲裁,当事人达成和解的,应当请求仲裁庭制作仲裁调解书D.已经提起诉讼,当事人达成和解的,不得请求法院制作民事调解书【参考答案】A【老师解析】选项A正确,和解可以在民事纠纷的任何阶段进行,无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。选项B错误,当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力,在性质上仍属于当事人之间的约定。选项CD错误,当事人达成和解协议的,已提请仲裁的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或仲裁调解书;已提起诉讼的,可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书。仲裁机构作出的仲裁调解书和法院的调解书,具有强制执行的效力。37.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。A.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥B.用于填充墙体的砖C.用于混凝土中使用的掺加剂D.用于各种结构的钢筋及连接接头试件【参考答案】A【老师解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块:(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块:(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件:(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块:(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料:(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。38.下列劳动合同终止的情形中,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的是()。A.劳动合同期满,用人单位维持劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的B.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件,用人单位解除劳动合同的C.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇,劳动合同终止的D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位解除劳动合同的【参考答案】D【老师解析】《劳动合同法》第四十条【无过失性辞退】有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:(一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。39.下列情形中,属于不当得利之债的是()A.甲在乙银行的存款账户因银行电脑故障多出1000元B.甲欠付乙款项,诉讼时效期间届满后,甲向乙还款C.甲欠付乙款项,提前支付全部利息后,又在借款期限届满前提前还款D.甲为避免邻居乙利益受损而管理其事务【参考答案】A【老师解析】不当得利,是指没有法律根据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。《民法典》规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:(1)为履行道德义务进行的给付;(2)债务到期之前的清偿;(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。40.根据《城镇污水排入排冰管网许可管理办法》,关于向城镇排水设施排放污水的说法,正确的是()。A.因施工作业需要排水的,由施工企业中请领取排水许可证B.排水许可证的有效期,由生态环境主管部门根据工期确定C.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费【参考答案】D【老师解析】根据2015年1月住房城乡建设部发布的《城镇污水排人排水管网许可管理办法》进一步规定,未取得排水许可证,排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的,由建设单位申请领取排水许可证。A错误。因施工作业需要向城镇排水设施排水的,排水许可证的有效期,由城镇排水主管部广]根据排水状况确定,但不得超过施工期限。B错误。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。C错误。41.关于工程总承包单位的说法,正确的是()。A.工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位B.建设单位应当采用招标方式选择工程总承包单位C.工程总承包单位可以是具有相应工程设计资质的设计单位D.工程总承包单位不得是联合体【参考答案】A【老师解析】选项A正确,工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。选项B错误,建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位。选项CD错误,工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质,或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。42.根据《建筑市场信用管理暂行办法》,属于建筑市场基本信息的是()。A.行政机关奖励信息B.群团组织奖励信息C.注册执业人员信息D.行政处罚信息【参考答案】C【老师解析】建筑市场信用信息中的基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。43.建设单位领取施工许可证后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,关于其后果的说法,正确的是()A.施工许可证需要重新核验B.须报告发证机关并交回施工许可证C.施工许可证仍有效D.施工许可证自行废止【参考答案】D【老师解析】《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。44.根据《建设工程质量管理条例》,由总监理工程师签字方可进行的事项是()。A.隐蔽工程实施隐蔽B.防震减震装置用于建设工程C.建设单位拨付工程款D.建筑构配件在工程上使用或者安装【参考答案】C【老师解析】《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下—道工序的施工。未经总监理工程师签字建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。45.因下列原因导致运输过程中货物毁损的情形中,由承运人承担赔偿责任的是()。A.不可抗力B.承运人未按约定路线行驶C.货物本身的自然性质D.托运人申报不实【参考答案】B【老师解析】承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担赔偿责任。46.关于民事诉讼时效期间的说法.正确的是()A.普通诉讼时效期间为3年B.权利的最长保护期限为10年C.国际货物买卖合同争议的时效期间为3年D.技术进出口合同争议的时效期间为2年【参考答案】A【老师解析】普通诉讼时效民法典规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。47.某建设工程质量保修书承诺的保修期限中,符合法定要求的是()。A.屋面防水工程、有防水要求的卫生间的防渗漏,为2年B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为1年C.房屋建筑的主体结构工程,为50年D.房屋建筑的地基基础工程,为设计文件规定的该工程合理使用年限【参考答案】D【老师解析】《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。48.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(—)》,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,竣工日期为()。A.转移占有建设工程之日B.承包人提交竣工验收报告之日C.实际竣工验收之日D.工程完工之日【参考答案】A【老师解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(—)》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。49.关于质押的说法,正确的是()。A.质押应当转移占有B.质押是违约责任的承担方式C.法律、行政法规禁止转让的动产不得出质D.质权自出质人办理质押登记时设立【参考答案】C【老师解析】质押分为动产质押和权利质押,权利质押不转移占有,A错误。权利质押是将权利凭证交付质押人或办理出质登记的担保,B错误。质权自出质人交付质押财产时设立,D错误。50.除建设工程施工合同专用条款另有约定外,应当投保建筑工程一切险的主体是()。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人【参考答案】B【老师解析】2017年9月住房和城乡建设部、工商总局经修订后联合颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》中规定,除专用合同条款另有约定外,发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的,因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。51.从我国法的形式来看,《招标投标法实施条例》属于()。A.法律B.行政法规C.部门规章D.非法律规范性文件【参考答案】B【老师解析】52.《民法典》物权编调整的法律关系是()。A.因物的占有和使用产生的民事关系B.因物的收益和处分产生的民事关系C.因物的占有和处分产生的民事关系D.因物的归属和利用产生的民事关系【参考答案】D【老师解析】《民法典》第二百零五条本编调整因物的归属和利用产生的民事关系53.根据《民法典》,建设工程施工合同对工程质量要求约定不明确的,首选的解决方式是通过()。A.按照符合合同目的的特定标准履行B.按照合同相关条款确定C.当事人协议补充确定D按照交易习惯确定【参考答案】C【老师解析】《民法典》第510条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。54.建筑工程一切险中,保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿的是()A.设计错误B.自然磨损C.意外事故D.维修保养【参考答案】C【老师解析】保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:(1)自然事件,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾.冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件包括火灾和爆炸。55.根据《著作权法》,关于勘察设计文件,正确的是()。A.不属于职务作品B.合同未约定的,著作权属于勘察设计单位C.作者是建设单位D.不属于委托作品【参考答案】B【老师解析】在建设工程活动中,有些作品属于委托作品。一般情况下,勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有法人或者非法人组织可以给予作者奖励:(1)主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作,并由法人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、示意图、计算机软件等职务作品。56.甲施工企业与乙设备公司订立了塔吊租赁合同,后又与乙就该塔吊订立了买卖合同。双方对塔吊所有权的转移时间未作约定,甲取得塔吊所有权的时间是()。A.租赁合同生效时B.塔吊交付时C.买卖合同生效时D.买卖合同订立时【参考答案】B【老师解析】塔吊属于动产,动产物权的设立和转让,自交付时发生效力。57.关于工程重大安全事故罪的说法,正确的是().A.工程监理单位不是本罪的犯罪主体B.造成死亡2人的,应当认定为“造成重大安全事故C.造成直接经济损失50万元的,应当认定为造成重大安全事故D该罪惩罚的是违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为【参考答案】D【老师解析】《刑法》第137条规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役并处罚金:后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。D正确58.甲施工企业委托乙公司研发某产品,乙指定员工李某完成了此项研发任务。在无特别约定的情形下,该发明创造的专利申请权属于()。A.李某B.乙C.甲D.李某和乙【参考答案】B【老师解析】《专利法》第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。59.根据《工伤保险条例》,职工的下列情形中,应当认定为工伤的是()。A.在工作场所受到事故伤害的B.因工外出期间,下落不明的C.上班途中,受到本人主要责任的交通事故伤害的D患职业病的【参考答案】D【老师解析】职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(1)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的:A不符合。(2)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的:(3)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的,D选项符合(5)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;B选项不符合(6)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的:C选项不符合(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形60.关于工程竣工验收后提交档案资料的说法,正确的是()A.对改建、扩建和重要部位维修的工程,应当组织设计、施工单位据实施修改、补充和完善原建设工程档案B.工程竣工验收后6个月内,应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案金额C.勘察、设计、施工、监理等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向城建档案管移交D.移交电子档案的,可以不移交相应纸质档案【参考答案】A【老师解析】建设单位应当在工程竣工验收后3个内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。凡建设工程档案不齐全的,应当限期补充。对改建、扩建和重要部位维修的工程,建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原建设工程档案。选项A正确,选项B错误勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。选项C错误每项建设工程应编制一套电子档案,随纸质档案一并移交城建档案管理机构。选项D错误61.根据《建筑业企业资质管理规定》,关于建筑业企业资质证书的说法,正确的是()。A.被撤回资质证书的建筑业企业可以在资质被撤回后3个月内,向资质许可机时间是关提出核定低于原等级同类别资质的申请被抄袭B.资质许可机关收到延续申请后,未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的,视为不准予延续C.取得企业资质证书承揽业务受地区、行业限制D.资质证书有效期届满,未依法申请延续的资质许可机关应当撤回其资质证书【参考答案】A【老师解析】资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定:逾期未做出决定的,视为准予延续。选项B错误取得企业资质证书承揽业务不受地区、行业限制。选项C错误资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。选项D错误。62.某水泥厂在原厂区进行生产线二期扩建,委托原设计单位设计厂房,要求该设计单位根据原厂房的勘察资料进行设计。关于该设计单位质量责任和义务的说法,正确的是()。A.原厂房的勘察资料符合工程建设强制性标准的,设计单位应当使用B.设计单位根据原厂房的勘察资料设计的,对厂房的质量不承担责任C设计单位应当拒绝使用原厂房的勘察资料D设计单位有权要求原勘察单位对新厂址进行勘察【参考答案】A【老师解析】勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责。故选项A正确。63.下列争议中,劳动者可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁的是()。A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷B.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷C.劳动者因工伤请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷D.劳动者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷【参考答案】C【老师解析】用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁提起诉讼,也可以协商解决。劳动者因为工伤、职业病,请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷属于劳动争议的范围。64.根据《最高人民法院关于建设工程合同纠纷案件的问题解释(一)》,关于承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()。A.装饰装修工程的承包人无权请求工程价款优先受偿B.承包人无权就逾期支付建设工程价款的有意利息主张优先受偿C.承包人工程价款优先受凭受偿权的期限自建设工程竣工验收合格之日起算D.发包人与承包人之间做放弃建设工程价款优先受偿权的约定无效【参考答案】B【老师解析】装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。选项A错误承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持。选项B正确承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超过18个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。选项C错误发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权,损害建筑工人利益,发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的,人民法院不予支持。选项D错误。65.关于保险合同主体的说法,正确的是()。A.投保人可以是受益人B.保险人是享有保险金请求权的人C.被保险人不得是受益人D.投保人不得是被保险人【参考答案】A【老师解析】A选项正确,C选项错误,投保人、被保险人可以为受益人。B选项错误,被保险人是享有保险金请求权的人。D选项错误,投保人可以为被保险人66.关于建设工程返修的说法,正确的是()。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.因施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定的,建设单位有权请求施工企业在合理期限内无偿修理或者返工、改建C.施工企业仅对竣工验收不合格的建设工程负责返修D.对于非施工企业的原因造成的建设工程质量问题,施工企业有权拒绝返修【参考答案】B【老师解析】B选项正确,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。返修作为施工单位的法定义务,其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。所谓返工,是指工程质量不符合规定的质量标准,而又无法修理的情况下重新进行施工;修理则是指工程质量不符合标准,而又有可能修复的情况下,对工程进行修补,使其达到质量标准的要求。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程,还是竣工验收时发现质量问题的工程,施工单位都要负责返修对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。67.关于建设工程施工合同纠纷民事诉讼—审程序的说法,正确的是()。A.可以先行调解B.适用普通程序C.适用简易程序D.需公开审理【参考答案】A【老师解析】一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。简易程序是基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院和它派出的法庭审理上述规定以外的民事案件,当事人双方也可以约定适用简易程序。公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则,只有在例外情形下,才可以不公开审理。68.关于施工合同约定建筑材料由施工企业采购的说法,正确的是()。A.建设单位不得指定供应商B.施工企业应当通过招标方式采购供应商C.建设单位、施工企业应当共同与供应商订立合同D.建设单位不得对建筑材料的技术指标提出要求【参考答案】A【老师解析】按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。69.关于行政机关对施工企业提出的行政许可申请的说法,正确的是()。A.申请事项依法不需要取得行政许可的,应当予以驳回B.申请材料存在可以当场更正的错误的,应当要求申请人重新申请C.行政机关不予受理申请的,应当出具书面凭证D.行政机关受理申请的,可以不出具书面凭证【参考答案】C【老师解析】申请事项依法不需要取得行政许可的应当即时告知申请人不受理。选项A错误申请材料存在可以当场更正的错误的,应当允许申请人当场更正。选项B错误行政机关受理或者不予受理行政许可申请,应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。选项C正确,选项D错误。70.关于电子招标投标的说法,正确的是()。A.公开招标的项目必须实行电子招标投标B.招标文件纸质形式的效力优于数据电文形式C.省级以上电子招标投标公共服务平台应当免费提供依法必须招标项目的招标公告发布服务D.采用电子招标投标的,可以不公告潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法【参考答案】C【老师解析】选项A错误,国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。选项B错误,招标文件纸质形式的效力与数据电文形式具有同等效率。选项C正确,依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称“发布媒介”)发布。发布媒介应当免费提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务,并允许社会公众和市场主体免费、及时查阅前述招标公告和公示的完整信息。选项D错误,采用电子招标投标方式的,潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法应当载明。二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)71.根据《个人所得税法》,下列个人所得应当缴纳个人所得税的有()。A.工资B.偶然所得C.军人的转业费D.财产租赁所得E.国际组织颁发的科学奖金【参考答案】ABD【老师解析】下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:(1)工资、薪金所得;(2)劳务报酬所得;(3)稿酬所得;(4)特许权使用费所得;(5)经营所得;(6)利息、股,息、红利所得;(7)财产租赁所得;(8)财产转让所得;(9)偶然所得。72.根据《建设工程安全生产管理条例》,关于编制建设工程生产安全事故应急救援预案的说法,正确的有()。A.应急救援预案应当由建设行政主管部门批准B.分包单位不得参与应急救援预案编制C.应急救援预案应当针对施工现场编制D.总承包单位应当统一组织编制应急救援预案E.应急救援预案编制的重点是施工现场易发生重大事故的部位和环节【参考答案】CDE【老师解析】施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。73.下列情形中,属于招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供无差别的项目信息B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩作为加分条件C.指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要相适应E.依法必须进行招标的项目限定潜在投标人或者投标人的组织形式【参考答案】BC【老师解析】招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制排斥潜在投标人或者投标人:(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息:(2)设定的资格技术商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩奖项作为加分条件或者中标条件:(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利商标品牌原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制排斥潜在投标人或者投标人。74.关于仲裁基本特点的说法,正确的有()。A.自愿性B.独立性C.专业性D.公开性E.快捷性【参考答案】ABCE【老师解析】仲裁基本特点如下:自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、域外执行力。75.下列行为中,属于行政强制措施的有()。A.限制公民人身自由B.代履行C.查封场所、设施或者财物D.拆封场所设施E.扣押财物【参考答案】ACE【老师解析】行政强制措施的种类:(1)限制公民人身自由;(2)查封场所、设施或者财物;(3)扣押财物;(4)冻结存款、汇款;(5)其他行政强制措施。76.根据《民事诉讼法》,下列民事纠纷中,应当适用专属管辖的有()。A.不动产纠纷B.土地所有权转让纠纷C.建设工程设计合同纠纷D.建设工程施工合同纠纷E.港口作业纠纷【参考答案】AD【老师解析】《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《民事诉讼法解释》规定,建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的,以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的,以不动产实际所在地为不动产所在地。77.根据《民法典》,保证担保范围由()。A.损害赔偿金B.违约金C.主债权的利息D.履行债务的费用E.主债务【参考答案】ABCE【老师解析】保证担保的范围包括主债权及利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用保证合同另有约定的,按照约定78.根据《民法典》,属于要约邀请的有()。A.拍卖公告B.招标公告C.投标文件D.招股说明书E.债券募集办法【参考答案】ABDE【老师解析】民法典规定,要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示拍卖公告、招标公告、招股说明书债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传寄送的价目表等为要约邀请。79.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列事项中,属于强制性标准监督检查内容的有()。A.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定B.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.有关工程管理人员是否熟悉、掌握强制性标准E.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定【参考答案】ABCE【老师解析】强制性标准监督检查的内容包括:(1)有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)程项目的规划勘察设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程中采用的导则指南手册、计算机软件的内容是符合强制性标准的规定。80.下列情形中,评标委员会应当否决其投标的有()。A.投标报价超过标底上下浮动范围B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【参考答案】BCDE81.关于定金的说法,正确的有()。A.当事人可以约定—方向对方给付完金作为债权的担保B.定金合同自实际交付定金时成立C.定金一旦给付,不得要求返还D.定金的数额超过主合同标的额20%的部分不产生定金的效力E.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额【参考答案】ABDE【老师解析】《民法典》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。82.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》.施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行—次安全生产教育培训并考核合格以备成绩B.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案C.保证本项目安全生产条件所需资金的投入D.设置安全生产管理机构,配备兼职安全生产管理人员E.作业人员经考核合格,取得作业操作资格证书【参考答案】ABC【老师解析】建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定,建筑施企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人专职安全生产管理员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行—次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公生活区及作业场所和安全防护用具机械设备施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材备;(12)法律、法规规定的其他条件83.根据《绿色施工导则》,关于节材和材料资源利用的说法,正确的有()。A.图纸会审时,应当审核节材和材料资源利用的相关内容,达到材料损耗率比定额损耗率降低30%当次全部科目成绩无B.应当就地取材,施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的50%以上C.材料储存环境适宜,措施得当D.优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案E.根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,减少库存【参考答案】ACDE【老师解析】《绿色施工导则》进一步规定,图纸会审时,应审核节材与材料资源利用的相关内容达到材料损耗率比定额损耗率降低30%;根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,减少库存;现场材料堆放有序;储存环境适宜,措施得当;保管制度健全,责任落实;材料运输工具适宜,装卸方法得当,防止损坏和遗洒,根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运;采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数;优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案;应就地取材,施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。84.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.完成建设工程设计和合同约定的主体工程C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有施工企业签署的工程保修书E.有设计、施工、质量监督单位分别签署的质量合格文件【参考答案】ACDE【老师解析】《建设工程质量管理条例》进—步规定,建设工程竣工验收应当具备下列条件:①完成建设工程设计和合同约定的各项内容;②有完整的技术档案和施工管理资料;③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;⑤有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。85.根据《建筑业企业资源管理规定》,关于企业资源变更的退换,正确的税()。A.企业合并的,可以直接承维合并购各方中最高的资质等级B.企业分立的,应当申请重新核定资质等级C.企业注册资本发生变更的,应当办理费质证书变更手续D.企业资质证书的变更,应当由国务院建设主管部门负责办理E.企业资质证书的变更,应当报国务院住房城乡建设主管部门备案【参考答案】BCE【老师解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定,企业发生合并、分立、重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级。86.根据《企业所得税法》,我国境内的下列企业中,应当缴纳企业所得税的有()。A.国有独资公司B.个人独资企业C.有限责任公司D.股份有限公司E.合伙企业【参考答案】ACD【老师解析】个人独资企业、合伙企业不适用企业所得税法,无需按照法律规定缴纳企业所得税。B、E错误。87.下列情形中,用人单位有权解除劳动合同且不需要提前30天通知的有()。A.用人单位发生经营困难的B.劳动者严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者严重违反用人单位的规章制度的E.劳动者患病后在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的【参考答案】BD【老师解析】《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的(6)被依法追究刑事责任的。88.根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列建设工程中,需要办理施工许可证范围的有()。A.工程投资额为50万元的建筑工程B.抢险救灾工程C.建筑面积为500平方米的建筑工程D.农民自建低层住宅E.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程【参考答案】AC【老师解析】不需要办理施工许可证的建设工程;限额以下的小型工程、抢险救灾工程、不重复办理施工许可证的建设工程。89.关于仲裁协议的说法,正确的有()。A.合同无效的,仲裁协议无效B.仲裁协议应当采用书面形式C.约定发生争议可以提交仲裁也可以提交诉讼的仲裁协议有效D.仲裁协议可以是合同中的仲裁条款E.仲裁协议可以是独立的仲裁协议书【参考答案】BDE【老师解析】A错误;仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,以及合同成立后未生效、被撤销等,均不影响仲裁协议的效力网C错误;有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权,只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下,法院才可以对当事人的纠纷予以受理。90.下列自然资源中,既可以属于国家所有,也可以属于农村集体经济组织所有的包括()。A.滩涂B.海域C.山岭D.荒地E.森林【参考答案】ACDE【老师解析】集体所有的不动产包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等。91.工程监理单位因与被监理工程的下列单位有利害关系,而不得承担该工程施工监理业务的有()。A.建筑材料供应单位B.施工企业C.设备供应单位D.建设单位E.设计单位【参考答案】ABC【老师解析】《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定,工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。92.根据《建设工程质量保证金管理办法》,关于质量保证金的说法。正确的有()。A.社会投资项目采用预留保证金方式的,发,承包双方可以约定将保证金交易第三方金融机构托管B.缺陷责任期内,由第三人原因造成的缺陷,发包人应当负责组织维修.关保证金中扣除费用C.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的,保函金额不得高于工程款结算总额的3%D.发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复的,视同认可承包人的返还保证金申请E.在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留工程费保证金【参考答案】ADE【老师解析】B错误;由他人原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用。C错误;合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。93.根据《建设工程质量检测管理办法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()。A.检测报告经检测人员签字后即可生效B.检测机构不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备C.利害关系人对检测结果发生争议的,由建设主管部门认定D.检测报告经工程监理单位确认后,由建设单位归档E.检测机构应当将检测过程中发现的涉及结构安全检测结果的不合格情况,报告工程所在地建设主管部门【参考答案】BE94.下列的一审行政案件中,应当由中级人民法院管辖的有()。A.对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的B.对某市生态环境局所作的行政处罚提起诉讼C.对某市人民政府所作的行政行为提起诉讼的D.对海关所作的行政行为提起诉讼的E.某省内辖区内重大、复杂的案件【参考答案】ACDE【老师解析】中级人民法院管辖下列第一审行政案件(1)对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件:(2)海关处理的案件(3)本辖区内重大、复杂的案件:(4)其他法律规定中级人民法院管辖的案件。95.下列情形中,要约失效的有()。A.要约被拒绝B.要约被依法撤销C.要约内容含糊不清导致无法承诺D.承诺期限届满,受要约人未作出承诺E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【参考答案】ABD【老师解析】有下列情形之一的会导致要约无效:(1)要约被拒绝(2)要约被依法撤销(3)承诺期限届满,受要约人未作出承诺(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。96.关于危大工程安全专项施工方案的说法正确的由()。A.修改后的专项施工方案可以直接实施B.施工企业不得擅自修改专项施工方案C.因规划调整原因可以修改专项施工方案D.修改后的专项施工方案涉及工期变化的,建设单位不予调整E.修改后的专项施工工方案涉及资金变化的建设单位应当调整【参考答案】BCE【老师解析】施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的,修改后的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的,建设单位应当按照约定予以调整。97.关于施工生产安全事故发生后应当采取措施的说法,正确的有()。A.施工企业作业人员不得在事故调查处理期间擅离职守B.不得移动事故现场物件C.施工企业主要负责人应当立即组织抢救D.施工企业应当采取措施E.实行总包的建设工程,由总包负责上报【参考答案】CE【老师解析】《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。98.根据《建设工程安全生产管理条例》,出租单位出租机械设备和施工机具及配件,应当出具的证明文件有()。A.生产(制造)许可证B.产品合格证C.安全生产许可证D.检测合格证明E.施工许可证【参考答案】ABD【老师解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。99.根据《民法典》,民事责任纳承世方式包括()。A.没收财产B.停止使害C.罚金D.恢复原状E.赔礼道歉【参考答案】BDE【老师解析】《民法典》规定,承担侵权责任的方式主要有:(1)停止侵害:(2)排除妨碍(3)消除危险(4)返还财产,(5)恢复原状:(6)修理、重作、更换(7)继续履行:(8)赔偿损失:(9)消除影影响、恢复名誉:(10)g礼道歉。以上承担侵权责任的方式可以单独适用,也可以合并适用。100.租赁合同中,出租人出卖租赁房屋,未通知承租人,关于其法律后果的说法,正确的有()。A.出租人与第三人订立的房屋买卖合同因此而无效B.房屋按份共有人行使优先购买权的,承租人无权请求出租人承担赔偿责任C.出租人将房屋出卖给近亲属的,承租人无权享有以同等条件优先购买的权利D.租赁期限内,承租人有权继续使用该房屋E.承租人有权请求撤销房屋买卖合同,并要求损害赔偿【参考答案】BCD【老师解析】出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利:但是,房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。出租人履行通知义务后,承租人在15日内未明确表示购买的,视为承租人放弃优先购买权。租凭物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的,不影影响租赁合同的效力。其他题目暂缺,持续更新中......本文整理考题皆为考生回忆版,题号可能与考卷有差异,答案和解析仅供参考。考后对答案,火热进行中关注我们,实时更新考试考题提前预祝所有努力备考的考生顺利通过!

2022年一建《经济》补考考试真题及答案解析,速看!

2023-03-26

2022年一级建造师(补考)已结束,今年考题难易程度如何?考试题量如何?考试结果如何?你是否迫不及待想要对答案?趁着刚考完答案还没忘快来领真题、对答案、估成绩!《经济》真题非完整版一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.对于在施工过程中必然发生,但又无法单独列出项目内容且很难具体分项预测的措施项目费用,宜采用的计算方法是()。A.综合单价法B.参数法C.工料单价法D.分包法【参考答案】B【参考解析】参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了,但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生,但在投标时很难具体分项预测,又无法单独列出项目内容的措施项目。2.某建设项目拟采用50台国产非标准设备,设备出厂价格预计为5万元/台。已知设备运杂费费率为8%,设备安装费费率为20%,采用概算指标法计算,该项目设备及安装工程概算为()万元。A.270B.300C.324D.320【参考答案】C【参考解析】本题按占设备价值的百分比(安装费率)的概算指标计算。P222设备原价:50×5=250万元;设备及安装工程概算:250×(1+8%)×(1+20%)=324万元。3.施工企业提供预付款担保和履约担保所发生的各项费用,属于建筑安装工程费中的()。A.财产保险费B.规费C.企业管理费D.社会保险费【参考答案】C【参考解析】财务费:是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。而财务费属于企业管理费,故选C(P172)4.下列国际工程施工项目投标报价组成费用中,通常可以计入开办费的是()。A.保险费B.劳动保护费C.进场临时道路费D.经营业务费【参考答案】C【参考解析】开办费在不同的招标项目中包括的内容可能不相同,一般可能包括以下内容:现场勘察费、现场清理费、进场临时道路费、业主代表和现场工程师设施费、现场试验设施费、施工用水电费、脚手架及小型工具费、承包商临时设施费、现场保卫设施和安装费用、职工交通费、其他杂项。5.报建工程与已完工程采用同一施工图,但基础部分不同,对相同部分通过预算审查。宜采用的方法是()。A.分组计算审查法B.标准预算审查法C.对比审查法D.筛选审查法【参考答案】C【参考解析】对比审查法是当工程条件相同时,用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法采用该方法一般须符合下列条件:(1)拟建工程与己完或在建工程预算采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则相同部分可采用对比审查法。(2)工程设计相同,但建筑面积不同,两工程的建筑面积之比与两工程各分部分项工程量之比大体一致此时可按分项工程量的比例审查拟建工程各分部分项工程的工程量,或用两工程每平方米建筑面积造价、每平方米建筑面积的各分部分项工程量对比进行审查。(3)两工程面积相同,但设计图纸不完全相同,则相同的部分,如厂房中的柱子、屋架、屋面、砖墙等,可进行工程量的对照审查对不能对比的分部分项工程可按图纸计算。6.某建设项目,建设期2年,向银行借款2000万元,第一年、第二年分别为1000万元,借款在各年内均衡使用,按年复利计息,年有效利率为5%,建设期只计息不付息,则估算的建设期利息总和为()万元。A.76.25B.126.25C.200.00D.101.25【参考答案】D【参考解析】第一年:1000×0.5×0.05=25万元;第二年:(1000+25+1000×0.5)×0.05=76.25万元;合计25+76.25=101.25万元。7.某公司年初向银行存入一笔款项,存款年利率6%按复利计息在第三年末本利和为1157.63万元。则该公司年初应存入()万元。A.971.93B.981.04C.1000.00D.1092.10【参考答案】A【参考解析】已知终值求现值,P=F(1+i)^n=1157.63*(1+6%)^3=971.97万元8.某项贷款年名义利率为10%,半年复利计息一次,则该项贷款的年有效利率为()。A.10.25%B.10.38%C.10.43%D.10.50%【参考答案】A【参考解析】i有效=(1+10%/2)^2-1=10.25%9.关于设备寿命的说法,正确的是()。A.科学技术进步越快,设备的技术寿命越短B.设备的技术寿命主要由设备的有形磨损决定C.设备更新应主要考虑其自然寿命D.设备的自然寿命主要由设备的无形磨损决定【参考答案】A【参考解析】技术寿命主要是由设备的无形磨损所决定的,它一般比自然寿命要短,而且科学技术进步越快,技术寿命越短。选项A正确,选项B错误设备在使用过程中,由于有形磨损和无形磨损的共同作用,在设备使用到一定期限时,就需要利用新设备进行更新。这种更新取决于设备使用寿命的效益或成本的高低。选项C错误设备的自然寿命主要由设备的有形磨损决定的。选项D错误10.某建设项目总投资8000万元,四个备选方案各年投入比例如下表。仅从投入资金时间价值角度考虑,最佳的方案是()。方案第1年第2年第3年方案一30%30%40%方案二30%50%20%方案三20%50%30%方案四20%40%40%A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四【参考答案】D【参考解析】在总资金一定的情况下,前期投入的资金越多,资金的负效益越大;反之,后期投入的资金越多,资金的负效益越小11.下列技术方案经济效果评价指标中,属于偿债能力分析指标的是()。A.总投资收益率B.投资回收期C.财务内部收益率D.利息备付率【参考答案】C【参考解析】 12.关于投资者自行测定技术方案财务基准收益率的说法,正确的是()。A.财务基准收益率的确定与技术方案的特点无关B.财务基准收益率的确定应考虑投资的机会成本C.财务基准收益率的确定不应考虑通货膨胀的影响D.投资风险较高的技术方案可适当降低财务基准收益率【参考答案】B【参考解析】投资者自行测定技术方案的最低可接受财务收益率,还应根据自身的发展战略和经营策略、技术方案的特点与风险、资金成本、机会成本等因素综合测定,A错误,B正确;确定基准收益率的基础是资金成本和机会成本,而投资风险和通货膨胀则是必须考虑的影响因素,C错误;为了限制对风险大、盈利低的技术方案进行投资,可以采取提高基准收益率的办法来进行技术方案经济效果评价。D错误。13.某产品生产所需的甲材料消耗情况如下表:目单位计划值实际值产品产量件100100单位产品甲材料消耗量kg/件8590甲材料价格元/kg300320甲材料费用元25500002880000采用因素分析法(因素重要性按上表中顺序),则甲材料价格变动对产品总成本的影响是使成本增加()万元。A.18B.15C.16D.17【参考答案】A【参考解析】指标值:100×85×300=255万元;第一次替代(产量):100×85×300-255万元;第二次替代(消耗量):100×90×300=270万元;第三次替代(价格):100×90×320=288万元;288-270=18万元。14.关于工程计量原则的说法,正确的是()。A.对承包人已完成的合同范围内且质量达到合同标准的工程进行计量B.对承包人已完成的全部工程进行计量C.对因清单中出现工程量计算偏差引起的工程量增加不予计量D.对因承包人原因造成的返工工程量应予以计量【参考答案】A【参考解析】对于承包人已完成的工程,并不是全部进行计量,只有质量达到合同标准的已完工程才予以计量。所以工程计量必须与质量监理紧密配合,经过专业监理工程师检验,工程质量达到合同规定的标准后,由专业监理工程签署报验申请表(质量合格证书),只有质量合格的工程才予以计量。15.下列定额中,属于施工企业内部使用,以工序为对象编制的定额是()。A.费用定B.概算定额C.***D.施工定额【参考答案】D【参考解析】施工定额是以同一性质的施工过程—工序作为研究对象,表示生产产品数量与时间消耗综合关系的定额施工定额是施工企业(建筑安装企业)为组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额,属于企业定额的性质。16.建设项目总投资组成中的基本预备费可用于()。A.建设期内材料价格上涨增加的费用B.设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用C.因施工质量不合格返工增加的费用D.因业主方拖欠工程款增加的承包方借款利息【参考答案】B【参考解析】基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出,需要预先预留的费用,又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。17.下列建设工程项目总概算价值计算公式中,正确的是()。A.总概算价值=工程费用+其他费用+预备费+铺底流动资金-回收金额B.总概算价值=工程费用+其他费用+预备费+流动资金-回收金额C.总概算价值=工程费用+其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金-回收金额D.总概算价值=工程费用+其他费用+预备费+建设期利息+流动资金【参考答案】C【参考解析】计算总概算价值。总概算价值=工程费用+其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金-回收金额。18.关于技术方案资本金的说法,正确的是()。A.技术方案的资本金后于负债受偿B.投资者可以以任何方式抽回资本金C.技术方案资本金只能以现金方式出资D.技术方案资本金是指企业实体的注册资【参考答案】A【参考解析】资本金是确定技术方案产权关系的依据,也是技术方案获得债务资金的信用基础,因为技术方案的资本金后于负债受偿,可以降低债权人债权回收风险。选项A正确。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益,也可转让其出资,但一般不得以任何方式抽回。选项B错误。技术方案资本金出资形态可以是现金,也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资。选项C错误。技术方案资本金主要强调的是作为技术方案实体而不是企业所注册的资金。注册资金是指企业实体在工商行政管理部门登记认缴的注册资金,通常指营业执照登记的资金总额,即会计上“实收资本”或“股本”,是企业投资者按比例投入的资金。在我国注册资金又称为企业资本金,技术方案资本金是有别于注册资金的。选项D错误。19.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于质量保证金的说法,正确的是()。A.承包人提供质量保证金的方式原则上采用扣留相应比例工程款的方式B.在工程竣工前,承包人已提供履约担保的,发包人不得同时预留质量保证金C.在支付工程进度款时逐次扣留质量保证金的,质量保证金的计算基数应包据每次价格调整的金额D.发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的5%【参考答案】B【参考解析】除专用合同条款另有约定外,质量保证金原则上采用质量保证金保函方式。选项A错误。在工程项目竣工前,承包人已经提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。选项B正确。在支付工程进度款时逐次扣留时,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。选项C错误。发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。选项D错误。20.下列新技术应用方案的技术分析指标中,属于技术特性指标的是()。A.结构工程中的现浇混凝土强度B.方案占地面积C.施工专业化协作能保证供应D.施工方案可能形成的污染情况【参考答案】A【参考解析】结构工程中混凝土工艺方案的技术性指标可用现浇混凝土强度、现浇工程总量、最大浇筑量等表示;安装工程则可用安装"构件"总量、最大尺寸、最大重量、最大安装高度等表示。BCD选项属于技术条件指标的内容。21.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,监理人对承包人提交的工程量有异议应采取的做法是()。A.未通知承包人到场,自行抽样复测并修正结果B.根据发包人和承包人协商结果修正工程量C.要求承包人自行复核并据此修正结果D.要求承包人共同复核或抽样复测【参考答案】D【参考解析】监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测,并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的,监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。22.建设工程量清单作为清单计价的基础,主要用于建设工程的()。A.决策进度和设计阶段B.招投标和施工阶段C.设计和招投标阶段D.施工和运营阶段【参考答案】B【参考解析】工程量清单是工程量清单计价的基础,贯穿于建设工程的招投标阶段和施工阶段,是编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。23.按人民币计算,某进口设备离岸价5200万元,到岸价5500万元,银行财务26万元,外贸手续费82.5万元,进口关税500万元,增值税为780万元,不考虑消费税,国内设备运杂费100万元,则该设备的购置费为()万元。A.6988.50B.6688.50C.6880.0D.6888.50【参考答案】A【参考解析】进口设备抵岸价=到岸价(货价国外运费+国外运输保险费)+银行财务费外贸手续费+进口关税+增值税;设备购置费=(5500万+26万+82.5万+780万+500万)+100万24.根据《建设工程工程量清单计价规范》,在招标工程的合同价款约定中,若中标人投标文件与招标文件存在不一致的内容,应以()为准。A.投标文件B.造价咨询机构确认书C.招标文件D.审计报告【参考答案】A【参考解析】招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准不实行招标的工程合同价款,应在发承包双方认可的工程价款基础上,由发承包双方在合同中约定发承包双方认可的工程价款的形式可以是承包方或设计人编制的施工图预算,也可以是承发包双方认可的其他形式。25.施工企业以一笔款项购入三项没有单独标价的固定资产后,在确定各项固定资产的成本时,应按照各项固定资产的()对总成本进行分配。A.重要性评分比例B.寿命期比例C.制造成本比例D.公允价值比例【参考答案】D【参考解析】固定资产应当按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本,包括购买价款相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费装卸费、安装费和专业人员服务费等以一笔款项购人多项没有单独标价的固定资产,应当按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配,分别确定各项固定资产的成本;26.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于施工条件变化导致的工程量偏差引起的合同价款调整的说法,正确的是()。A.当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量综合单价应予调整B.当工程量减少不超过20%时,减少后剩余部分的工程量综合单价不予调整C.因工程量变化引起的措施项目费一律不予调整D.对工程量增加15%以上的部分其综合单价应予调高【参考答案】A【参考解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013对这部分的规定如下:(1)合同履行期间,当予以计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差,且符合下述两条规定的,发承包双方应调整合同价款。(2)对于任一招标工程量清单项目,如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时,可进行调整。当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。B、C错误。(3)如果工程量出现超过15%的变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化时,按系数或单-总价方式计价的,工程量增加的措施项目费调增,工程量减少的措施项目费调减。D错误。二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)61.项目盈亏平衡分析时,下列成本费用中,属于固定成本的有()A.计件工资B.产品包装费C.生产设备燃料费D.无形资产摊销费E.房屋折旧费【参考答案】DE【参考解析】固定成本是指在技术方案一定的产量范围内不受产品产量影响的成本,即不随产品产量的增减发生变化的各项成本费用,如工资及福利费(计件工资除外)、折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、其他费用等。【考点来源】1Z101032盈亏平衡分析P3363.企业盈利能力只涉及正常营业状况,因此分析企业盈利能力时,下列情形应当排除的有()。A.重大事故项目B.已经或将要停止项目C.重大的法律变更项目D.企业股东数量变化带来影响E.会计准则变更带来累积影响【参考答案】ABCE【参考解析】盈利能力是指企业赚取利润的能力。一般来说,企业的盈利能力只涉及正常的营业状况。因此,在分析企业盈利能力时,应当排除以下项目:(1)证券买卖等非正常经营项目;(2)已经或将要停止的营业项目;(3)重大事故或法律更改等特别项目;(4)会计准则或财务制度变更带来的累积影响等因素。【考点来源】1Z102062基本财务比率的计算和分析P14965.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列工程变更中,属于合同变更的有()A.更换工程施工人员B.改变工程时间安排C.取消合同中任何工作D.改变合同任何工作质量标准E.改变工程标高和位置【参考答案】BDE【参考解析】除专用合同条款另有约定外,合同变更的范围一般包括以下情形:(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的正作除外;(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;(5)改变工程的时间安排或实施顺序。【考点来源】1Z103073工程变更价款的确定P27867.下列技术方案经济效果评价指标中,属于盈利能力分析指标的有()A.财务净现值B.速动比率C.资产负债率D.总投资收益率E.静态投资回收期【参考答案】ADE【参考解析】盈利能力分析包括静态分析指标:投资收益率(总投资收益率、资本金净利润率)和静态投资回收期:动态分析指标:财务内部收益率和财务净现值。【考点来源】1Z101022经济效果评价指标体系P1968.下列短期筹资方武中,属于商业信用形式的有()A.应付账款B.应付票据C.其他预付款D.预收账款E.短期借款【参考答案】ABD【参考解析】商业信用的具体形式有应付账款、应付票据、预收账款等。【考点来源】1Z102072筹资方式P15378.在对工程成本核算时,下列安装工程费用中,可以直接计入其他直接费用的有()A.周转材料摊销费B.材料二次搬运费C.周转材料租赁费D.临时设施摊销费E.场地清理费【参考答案】BDE【参考解析】其他直接费用包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、生产工具用具使用费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费等。周转材料的租赁费和摊销费属于直接材料费。【考点来源】1Z102023工程成本的核算其他题目暂缺,持续更新中......本文整理考题皆为考生回忆版,题号可能与考卷有差异,答案和解析仅供参考。考后对答案,火热进行中关注我们,实时更新考试考题提前预祝所有努力备考的考生顺利通过!

完整版 | 2022年一建《法规》补考真题及答案解析,速看!

2023-03-26

2022年一级建造师(补考)已结束,今年考题难易程度如何?考试题量如何?考试结果如何?你是否迫不及待想要对答案?趁着刚考完答案还没忘快来领真题、对答案、估成绩!《法规》真题完整版一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。)1.我国法律体系中,部门法的划分依据是()。A.法律调整的主体B.法律调整的社会关系性质C.法律的调整方法D.法律的效力层级【参考答案】B【老师解析】在我国法律体系中,根据所调整的社会关系性质不同,可以划分为不同的部门法。2.法人的住所是()。A.法定代表人住所地B.法人主要办事机构所在地C.法定代表人经常居住地D.法人注册地【参考答案】B【老师解析】法人的住所是法人进行业务活动的所在地,也是确定法律管辖的依据。法人以其主要办事机构所在地为住所。3.甲施工企业委托其员工李某从乙公司订购一批空调,李某与乙名下商定将每台空调的售价比正常售价提高1000元,乙给李某每台500元的回扣。下列说法正确的是()。A.李某的行为属于表见代理,买卖合同有效B.李某的行为属于无权代理,买卖合同效力待定C.李某作为代理人未能尽职,应当独立对甲承担责任D.李某与乙恶意串通损害甲的利益,应当和乙承担连带责任【参考答案】D【老师解析】代理人和相对人串通,损害被代理人的利益的,由代理人和相对人负连带责任。4.根据《民法典》,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,相对人有理由相信行为人有代理权的,代理行为()。A.无效B.效力待定C.有效D.经追认后有效【参考答案】C【老师解析】《民法典》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,相对人有理由相信行为人有代理权的,代理行为有效。5.除法律另有规定和当事人另有约定外,动产物权设立和转让发生效力的时间是()。A.登记时B.合同成立时C.交付时D.合同生效时【参考答案】C【老师解析】动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,法律另有规定的除外。6.关于工程建设行业标准的说法,正确的是()。A.行业标准由国务院标准化行政主管部门制定B.行业标准的某些规定与国家标准不一致时,审批部门不得批准C.行业标准的制定以国家标准的存在为前提D.行业标准一般每5年复审一次【参考答案】D【老师解析】A错误;行业标准由国务院有关行政主管部门制定,报国务院标准化行政主管部门备案。B错误;行业标准的某此规定与国家标准不必须有时充分的科学依据和理由,并经国家标准的审批部门批准。C错误;原建设部发布的《工程建设行业标准管理办法》规定,对没有国家标准而需要在国某个行业范围内统一的下列技术要求,可以制定行业标准。D正确;工程建设行业标准实施后,根据科学技术的发展和工程建设的实际需要,该标准批准部门应当适时进行复审,确认其继续有效或予以修订、废止。一般也是5年复审1次。7.某项目在施工过程中脚手架坍塌,造成5人死亡,60人重伤,直接经济损失900余万元。该事故属于()。A.重大事故B.一般事故C.较大事故D.特别重大事故【参考答案】A【老师解析】重大事故。8.注册建造师指任项目负责人期间,施工企业可以更换项目负责人的情形是()。A.建设行政主管部门同意更换的B.建设单位与施工企业产生纠纷的C.因不可抗力引起暂停施工的D.建设单位同意更换的【参考答案】D【老师解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的:(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。9.下列财产中,可以抵押的是()。A.土地所有权B.建设用地使用权C.医疗机构的医疗设施D.学校、幼儿园的教育设施【参考答案】B【老师解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)海域使用权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器:(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押。10.根据《民法典》,借款合同对支付利息没有约定,出借人主张支付利息的,借款人()。A.应当按照一年期贷款市场报价利率的四倍支付利息B.应当按照一年期贷款市场报价利率支付利息C.有权不支付利息D.应当按照当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素支付利息【参考答案】C【老师解析】借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。11.建设工程施工合同纠纷的仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人就该纠纷有权()。A.请求原仲裁庭重新进行仲裁B.请求原仲裁委员会重新组成仲裁庭进行仲裁C.请求法院改判D.根据重新达成的仲裁协议中请仲裁【参考答案】D【老师解析】仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定,当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院起诉。12.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督的单位是()。A.建设项目规划审查机构B.工程质量监督机构C.施工图设计文件审查单位D.建筑安全监督管理机构【参考答案】D【老师解析】建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。故选项D符合题意。13.根据《招标投标法实施条例》,关于评标的说法,正确的是()A.评标委员会应当接受投标人主动提出的澄清、说明B.投标联合体没有提交共同投标协议的,评标委员会不得直接否决其投标C.评标过程中,评标委员会成员有回避事由不能继续评标被更换后,由更换后的评标委员会成员继续进行评审D.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时,评标委员会应当否决其投标【参考答案】D【老师解析】评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明,不得接受投标人主动提出的澄清、说明。选项A错误投标联合体没有提交共同投标协议应当否决其投标。选项B错误评标过程中,评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的,应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效,由更换后的评标委员会成员重新进行评审。选项C错误投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价应当否决其投标。选项D正确。14.关于车辆购置税的说法,正确的是()。A.车辆购置税实行一次性征收B.购置二手车需要征收车辆购置税C.受赠的车辆兔征车辆购置税D.城市公交企业购置的公共车辆征收购置税【参考答案】A【老师解析】车辆购置税实行一次性征收。购置已征车辆购置税的车辆,不再征收车辆购置税。下列车辆免征车辆购置税:(1)依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用的车辆;(2)中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆;(3)悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆;(4)设有固定装置的运输专用作业车辆;(5)城市公交企业购置的公共汽电车辆。15.根据《建设工程安全生产管理条例》,下列各项安全责任中,属于建设单位的是()。A.采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.不得随意压缩合同约定的工期D.落实安全施工措施所需费用的使用情况【参考答案】C【老师解析】建设单位相关的安全责任有不得提出违法要求和随意压缩合同工期。16.施工作业人员应当履行的安全生产义务是()A.确保项目安全生产费用有效使用B.对影响人身健康的作业条件提出改进建议C.批评、检察、控告危及生命安全的行为D.正确使用安全防护用具【参考答案】D【老师解析】施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务:守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(2)接受安全生产教育培训的义务;(3)施工安全事故隐患报告的义务;(4)被派遣劳动者的义务。17.关于取得—级建造师资格证书的人员申请注册的说法,正确的是()。A.申请注册不受年龄的限制B.聘用单位不符合注册单位要求的,不予注册C.可以申请在两个单位注册D.受到的刑事处罚与执业活动无关的,不影响注册【参考答案】B【老师解析】选项A错误,申请注册年龄不得超过65周岁的。选项C错误,申请在两个或者两个以上单位注册的,不予注册。选项D错误,因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的,不予注册。18.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于施工企业提取安全费用的说法,正确的是()。A.总承包单位和分包单位应当分别提取安全费用B.安全费用以建筑安装工程造价为计提依据C.施工企业不得自行提高安全费用提取标准D.安全费用提取标准与建设工程类别无关【参考答案】B【老师解析】建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下:(1)矿山工程为2.5%;(2)房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%;(3)市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价,在竞标时,不得删减,列入标外管理。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。企业在上述标准的基础上,根据安全生产实际需要,可适当提高安全费用提取标准。19.根据《节约能源法》,关于节能的说法,正确的是()。A.国家禁止发展高耗能、高污染行业B.不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设C.不符合强制性节能标准的项目,已经建成的,须经国务院批准方可投入使用D.政府投资项目不符合强制性节能标准的,实行限项审批管理【参考答案】B【老师解析】《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的,依法负责项目审批的机关不得批准建设。20.某工程在保修期内,因施工企业未及时履行保修义务,加之建筑物所有人使用不当,导致建筑物毁损。关于损失赔偿责任承担的说法正确的是()。A.因在保修期内,施工企业应当承担全部损失B.施工企业应当与建筑物所有人各自承担相应的责任C.施工企业应当与建筑物所有人承担连带责任D.施工企业应当与建筑物所有人平均分担损失【参考答案】B【老师解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,因保修人未及时履行保修义务,导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的,保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的,各自承担相应的责任.21.根据《企业所得税法》,关于居民企业的说法,正确的是()。A.外带企业不属于居民企业B.依法在中国境内成立的企业是居民企业C.依照外国法律成立的企业不是居民企业D.按照外国法律成立且有来源于中国境内所得的企业是居民企业【参考答案】B【老师解析】居民企业,是指依法在中国境内成立或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。22.根据《招标投标法实施条例》,关于开标的说法,正确的是()。A.投标人少于5个的,不得开标B.投标人对开标有异议的,应当在开标结束后及时提出C.招标人对在招标文件确定的提交投标文件截止时间后收到的投标文件也应当予以拆封宣读D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【参考答案】D【老师解析】A错误,投标人少于3个的,不得开标:招标人应当重新招标。B错误,投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当当场作出答复,并制作记录;C错误,招标人对在招标文件确定的提交投标文件截止时间内收到的投标文件.也应当予以拆封、宣读。23.关于建设工程争议评审机制的说法,正确的是()。A.争议评审组应当由3名以上专家组成B.组成评审组的专家应当在工程结束后选定C.一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议D.争议评审裁决具有强制执行力【参考答案】C【老师解析】争议评审,是指在工程开始时或工程进行过程中当事人选择的独立于任何一方当事人的专家(通常是3人,小型工程1人)组成争议评审组,就当事人发生的争议及时提出解决问题的建议或者作出决定的争议解决方式。AB选项错一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议。C选项正确。争议评审不具有强制执行力。如果当事人不接受评审组的建议或者裁决,仍可通过仲裁或者诉讼的方式解决争议。D选项错。24.根据《必须招标的工程项目规定》,下列必须招标的项目范围中,达到必须招标的规模标准的是()。A.设计采购单项合同估算价为150万元B.施工单项合同估算价为300万元C.材料采购单项合同估算价为150万元D.监理采购单项合同估算价为50万元【参考答案】A【老师解析】本规定范围内的项目,其勘察、设计施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料等的采购达到下列标准之一的,必须招标:(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上:(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上:(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到以上规定标准的,必须招标。25.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法,正确的是()。A.行政处罚决定变更后,信息公告内容并不必然变更B.信息公告内容如果有误,由被公告单位自行变更C.应当根据被公告单位对不良行为的整改情况调整其信息公布期限D.被公告单位要求变更公告内容,应当由发布信息的单位提供证据【参考答案】C【老师解析】行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销,应及时变更或删除该不良记录,并在相应诚信信息平台上予以公布,同时应依法妥善处理相关事宜。选项A错误《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,对发布有误的信息,由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正,根据被曝光单位对不良行为的整改情况,调整其信息公布期限,保证信息的准确和有效。选项B错误,选项C被公告单位要求变更公告内容,可向公告部门提出书面更正申请,并提供相关证据。选项D错误。26.下列施工企业的造成行为准,应当暂扣安全生产许可证并限期整改的是()。A.施工企业不再具备安全生产条件,且情节严重B.发生重大安全事故的C.施工企业转让安全生产许可证的D.施工企业安全生产许证有效期满未办理延期手续【参考答案】B【老师解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,取得安全生产许可证的建筑施工企业,发生重大安全事故的,暂扣安全生产许可证并限期整改。27.关于建设工程未经过竣工验收,发包人擅自使用的质量责任承担的说法,正确的是()。A.承包人不再承担工程质量责任B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任C.承包人与发包人承担连带责任D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,人民法院应当予以支持【参考答案】B【老师解析】建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,人民法院不予支持:但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任28.建设工程施工合同纠纷民事诉讼中,当事人申请建设工程质量鉴定,应当在()提出申请。A.举证期限内B.一审终结前C.开庭前D.辩论终结前【参考答案】A【老师解析】根据《民事诉讼证据规定》当事人申请建设工程质量鉴定,应当在举证期限内提出申请。29.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,可以在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动有()。A.修建储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.在历史建筑上刻划、涂污D.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动【参考答案】D本答案非官方发布,仅供参考)【老师解析】在历史文化名城名镇名村保护范围内从事建设活动的相关规定《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动:(1)开山、采石开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动;(2)占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等:(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等:(4)在历史建筑上刻划、涂污。30.关于施工中发现文物的报告和保护的说法正确的是()。A.发现人发现文物后,应当在12小时内报告当地文物行政主管部门B.文物行政主管部门接到报告后,应当在48小时内赶赴现场C.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场D.文物行政主管部门接到报告后,应当在10日内提出处理意见【参考答案】C【老师解析】《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。31.关于施工中产生的建筑垃圾防治的说法,正确的是()。A.施工现场的生活垃圾可以混入建筑垃圾进行处置B.施工企业可以将建筑垃圾交给个人运输C.施工企业应当以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类D.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时,应当随车携带建筑垃圾处置核准文件【参考答案】D【老师解析】2005年3月原建设部发布的《城市建筑垃圾管理规定》进一步规定,施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时,应当随车携带建筑垃圾处置核准文件,按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行,不得丢弃、遗撒建筑垃圾,不得超出核准范围承运建筑垃圾。32.关于堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害的侵权责任承担的说法,正确的是()。A.堆放人有过错的,应当承担惩罚性赔偿责任B.堆放人无过错的,可以减轻其责任C.堆放人无论是否有过错,均应当承担侵权责任D.堆放人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任【参考答案】D【老师解析】2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》规定堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害,堆放人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。33.施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件中,应当为施工现场从事危险作业的人员交纳的保险是()。A.养老保险B.意外伤害保险C.第三者责任险D.财产保险【参考答案】B【老师解析】建筑施企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人专职安全生产管理员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行次安全生产教育培训并考核合格(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公生活区及作业场所和安全防护用具机械设备施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援案、救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材备;(12)法律、法规规定的其他条件34.仲裁程序中,关于建设工程施工合同纠纷当事人对仲裁协议效力有异议的说法,正确的是()。A.当事人应当在开庭辩论终结前向仲裁庭提出B.当事人可以请求仲裁委员会作出决定C.当事人应当直接请求人民法院裁定D.当事人—方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由仲裁委员会决定【参考答案】B【老师解析】当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定,一方请求仲裁委员会作出决定,另请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。35.根据《建筑法》,属于申请领取施工许可证应当具备条件的是()。A.已经确定施工企业B.项目复杂、施工难度大的,已经投保建筑工程一切险C.需要拆迁的,拆迁工作已经完成D.按照规定应当实行监理的,已经确定监理单位【参考答案】A【老师解析】《建筑法》规定,申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(1)已经办理该建筑工程用地批准手续:(2)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证:(3)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业:(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料:(6)有保证工程质量和安全的具体措施。36.关于建设工程施工合同纠纷和解的说法,正确的是()。A.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行B.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力C.已经申请仲裁,当事人达成和解的,应当请求仲裁庭制作仲裁调解书D.已经提起诉讼,当事人达成和解的,不得请求法院制作民事调解书【参考答案】A【老师解析】选项A正确,和解可以在民事纠纷的任何阶段进行,无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。选项B错误,当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力,在性质上仍属于当事人之间的约定。选项CD错误,当事人达成和解协议的,已提请仲裁的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或仲裁调解书;已提起诉讼的,可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书。仲裁机构作出的仲裁调解书和法院的调解书,具有强制执行的效力。37.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。A.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥B.用于填充墙体的砖C.用于混凝土中使用的掺加剂D.用于各种结构的钢筋及连接接头试件【参考答案】A【老师解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块:(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块:(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件:(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块:(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料:(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。38.下列劳动合同终止的情形中,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的是()。A.劳动合同期满,用人单位维持劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的B.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件,用人单位解除劳动合同的C.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇,劳动合同终止的D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位解除劳动合同的【参考答案】D【老师解析】《劳动合同法》第四十条【无过失性辞退】有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:(一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。39.下列情形中,属于不当得利之债的是()A.甲在乙银行的存款账户因银行电脑故障多出1000元B.甲欠付乙款项,诉讼时效期间届满后,甲向乙还款C.甲欠付乙款项,提前支付全部利息后,又在借款期限届满前提前还款D.甲为避免邻居乙利益受损而管理其事务【参考答案】A【老师解析】不当得利,是指没有法律根据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。《民法典》规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:(1)为履行道德义务进行的给付;(2)债务到期之前的清偿;(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。40.根据《城镇污水排入排冰管网许可管理办法》,关于向城镇排水设施排放污水的说法,正确的是()。A.因施工作业需要排水的,由施工企业中请领取排水许可证B.排水许可证的有效期,由生态环境主管部门根据工期确定C.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费【参考答案】D【老师解析】根据2015年1月住房城乡建设部发布的《城镇污水排人排水管网许可管理办法》进一步规定,未取得排水许可证,排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的,由建设单位申请领取排水许可证。A错误。因施工作业需要向城镇排水设施排水的,排水许可证的有效期,由城镇排水主管部广]根据排水状况确定,但不得超过施工期限。B错误。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。C错误。41.关于工程总承包单位的说法,正确的是()。A.工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位B.建设单位应当采用招标方式选择工程总承包单位C.工程总承包单位可以是具有相应工程设计资质的设计单位D.工程总承包单位不得是联合体【参考答案】A【老师解析】选项A正确,工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。选项B错误,建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位。选项CD错误,工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质,或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。42.根据《建筑市场信用管理暂行办法》,属于建筑市场基本信息的是()。A.行政机关奖励信息B.群团组织奖励信息C.注册执业人员信息D.行政处罚信息【参考答案】C【老师解析】建筑市场信用信息中的基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。43.建设单位领取施工许可证后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,关于其后果的说法,正确的是()A.施工许可证需要重新核验B.须报告发证机关并交回施工许可证C.施工许可证仍有效D.施工许可证自行废止【参考答案】D【老师解析】《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。44.根据《建设工程质量管理条例》,由总监理工程师签字方可进行的事项是()。A.隐蔽工程实施隐蔽B.防震减震装置用于建设工程C.建设单位拨付工程款D.建筑构配件在工程上使用或者安装【参考答案】C【老师解析】《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下—道工序的施工。未经总监理工程师签字建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。45.因下列原因导致运输过程中货物毁损的情形中,由承运人承担赔偿责任的是()。A.不可抗力B.承运人未按约定路线行驶C.货物本身的自然性质D.托运人申报不实【参考答案】B【老师解析】承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担赔偿责任。46.关于民事诉讼时效期间的说法.正确的是()A.普通诉讼时效期间为3年B.权利的最长保护期限为10年C.国际货物买卖合同争议的时效期间为3年D.技术进出口合同争议的时效期间为2年【参考答案】A【老师解析】普通诉讼时效民法典规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。47.某建设工程质量保修书承诺的保修期限中,符合法定要求的是()。A.屋面防水工程、有防水要求的卫生间的防渗漏,为2年B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为1年C.房屋建筑的主体结构工程,为50年D.房屋建筑的地基基础工程,为设计文件规定的该工程合理使用年限【参考答案】D【老师解析】《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。48.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(—)》,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,竣工日期为()。A.转移占有建设工程之日B.承包人提交竣工验收报告之日C.实际竣工验收之日D.工程完工之日【参考答案】A【老师解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(—)》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。49.关于质押的说法,正确的是()。A.质押应当转移占有B.质押是违约责任的承担方式C.法律、行政法规禁止转让的动产不得出质D.质权自出质人办理质押登记时设立【参考答案】C【老师解析】质押分为动产质押和权利质押,权利质押不转移占有,A错误。权利质押是将权利凭证交付质押人或办理出质登记的担保,B错误。质权自出质人交付质押财产时设立,D错误。50.除建设工程施工合同专用条款另有约定外,应当投保建筑工程一切险的主体是()。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人【参考答案】B【老师解析】2017年9月住房和城乡建设部、工商总局经修订后联合颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》中规定,除专用合同条款另有约定外,发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的,因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。51.从我国法的形式来看,《招标投标法实施条例》属于()。A.法律B.行政法规C.部门规章D.非法律规范性文件【参考答案】B【老师解析】52.《民法典》物权编调整的法律关系是()。A.因物的占有和使用产生的民事关系B.因物的收益和处分产生的民事关系C.因物的占有和处分产生的民事关系D.因物的归属和利用产生的民事关系【参考答案】D【老师解析】《民法典》第二百零五条本编调整因物的归属和利用产生的民事关系53.根据《民法典》,建设工程施工合同对工程质量要求约定不明确的,首选的解决方式是通过()。A.按照符合合同目的的特定标准履行B.按照合同相关条款确定C.当事人协议补充确定D按照交易习惯确定【参考答案】C【老师解析】《民法典》第510条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。54.建筑工程一切险中,保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿的是()A.设计错误B.自然磨损C.意外事故D.维修保养【参考答案】C【老师解析】保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:(1)自然事件,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾.冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件包括火灾和爆炸。55.根据《著作权法》,关于勘察设计文件,正确的是()。A.不属于职务作品B.合同未约定的,著作权属于勘察设计单位C.作者是建设单位D.不属于委托作品【参考答案】B【老师解析】在建设工程活动中,有些作品属于委托作品。一般情况下,勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有法人或者非法人组织可以给予作者奖励:(1)主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作,并由法人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、示意图、计算机软件等职务作品。56.甲施工企业与乙设备公司订立了塔吊租赁合同,后又与乙就该塔吊订立了买卖合同。双方对塔吊所有权的转移时间未作约定,甲取得塔吊所有权的时间是()。A.租赁合同生效时B.塔吊交付时C.买卖合同生效时D.买卖合同订立时【参考答案】B【老师解析】塔吊属于动产,动产物权的设立和转让,自交付时发生效力。57.关于工程重大安全事故罪的说法,正确的是().A.工程监理单位不是本罪的犯罪主体B.造成死亡2人的,应当认定为“造成重大安全事故C.造成直接经济损失50万元的,应当认定为造成重大安全事故D该罪惩罚的是违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为【参考答案】D【老师解析】《刑法》第137条规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役并处罚金:后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。D正确58.甲施工企业委托乙公司研发某产品,乙指定员工李某完成了此项研发任务。在无特别约定的情形下,该发明创造的专利申请权属于()。A.李某B.乙C.甲D.李某和乙【参考答案】B【老师解析】《专利法》第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。59.根据《工伤保险条例》,职工的下列情形中,应当认定为工伤的是()。A.在工作场所受到事故伤害的B.因工外出期间,下落不明的C.上班途中,受到本人主要责任的交通事故伤害的D患职业病的【参考答案】D【老师解析】职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(1)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的:A不符合。(2)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的:(3)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的,D选项符合(5)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;B选项不符合(6)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的:C选项不符合(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形60.关于工程竣工验收后提交档案资料的说法,正确的是()A.对改建、扩建和重要部位维修的工程,应当组织设计、施工单位据实施修改、补充和完善原建设工程档案B.工程竣工验收后6个月内,应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案金额C.勘察、设计、施工、监理等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向城建档案管移交D.移交电子档案的,可以不移交相应纸质档案【参考答案】A【老师解析】建设单位应当在工程竣工验收后3个内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。凡建设工程档案不齐全的,应当限期补充。对改建、扩建和重要部位维修的工程,建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原建设工程档案。选项A正确,选项B错误勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。选项C错误每项建设工程应编制一套电子档案,随纸质档案一并移交城建档案管理机构。选项D错误61.根据《建筑业企业资质管理规定》,关于建筑业企业资质证书的说法,正确的是()。A.被撤回资质证书的建筑业企业可以在资质被撤回后3个月内,向资质许可机时间是关提出核定低于原等级同类别资质的申请被抄袭B.资质许可机关收到延续申请后,未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的,视为不准予延续C.取得企业资质证书承揽业务受地区、行业限制D.资质证书有效期届满,未依法申请延续的资质许可机关应当撤回其资质证书【参考答案】A【老师解析】资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定:逾期未做出决定的,视为准予延续。选项B错误取得企业资质证书承揽业务不受地区、行业限制。选项C错误资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。选项D错误。62.某水泥厂在原厂区进行生产线二期扩建,委托原设计单位设计厂房,要求该设计单位根据原厂房的勘察资料进行设计。关于该设计单位质量责任和义务的说法,正确的是()。A.原厂房的勘察资料符合工程建设强制性标准的,设计单位应当使用B.设计单位根据原厂房的勘察资料设计的,对厂房的质量不承担责任C设计单位应当拒绝使用原厂房的勘察资料D设计单位有权要求原勘察单位对新厂址进行勘察【参考答案】A【老师解析】勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责。故选项A正确。63.下列争议中,劳动者可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁的是()。A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷B.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷C.劳动者因工伤请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷D.劳动者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷【参考答案】C【老师解析】用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁提起诉讼,也可以协商解决。劳动者因为工伤、职业病,请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷属于劳动争议的范围。64.根据《最高人民法院关于建设工程合同纠纷案件的问题解释(一)》,关于承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()。A.装饰装修工程的承包人无权请求工程价款优先受偿B.承包人无权就逾期支付建设工程价款的有意利息主张优先受偿C.承包人工程价款优先受凭受偿权的期限自建设工程竣工验收合格之日起算D.发包人与承包人之间做放弃建设工程价款优先受偿权的约定无效【参考答案】B【老师解析】装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。选项A错误承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持。选项B正确承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超过18个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。选项C错误发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权,损害建筑工人利益,发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的,人民法院不予支持。选项D错误。65.关于保险合同主体的说法,正确的是()。A.投保人可以是受益人B.保险人是享有保险金请求权的人C.被保险人不得是受益人D.投保人不得是被保险人【参考答案】A【老师解析】A选项正确,C选项错误,投保人、被保险人可以为受益人。B选项错误,被保险人是享有保险金请求权的人。D选项错误,投保人可以为被保险人66.关于建设工程返修的说法,正确的是()。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.因施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定的,建设单位有权请求施工企业在合理期限内无偿修理或者返工、改建C.施工企业仅对竣工验收不合格的建设工程负责返修D.对于非施工企业的原因造成的建设工程质量问题,施工企业有权拒绝返修【参考答案】B【老师解析】B选项正确,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。返修作为施工单位的法定义务,其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。所谓返工,是指工程质量不符合规定的质量标准,而又无法修理的情况下重新进行施工;修理则是指工程质量不符合标准,而又有可能修复的情况下,对工程进行修补,使其达到质量标准的要求。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程,还是竣工验收时发现质量问题的工程,施工单位都要负责返修对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。67.关于建设工程施工合同纠纷民事诉讼—审程序的说法,正确的是()。A.可以先行调解B.适用普通程序C.适用简易程序D.需公开审理【参考答案】A【老师解析】一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。简易程序是基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院和它派出的法庭审理上述规定以外的民事案件,当事人双方也可以约定适用简易程序。公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则,只有在例外情形下,才可以不公开审理。68.关于施工合同约定建筑材料由施工企业采购的说法,正确的是()。A.建设单位不得指定供应商B.施工企业应当通过招标方式采购供应商C.建设单位、施工企业应当共同与供应商订立合同D.建设单位不得对建筑材料的技术指标提出要求【参考答案】A【老师解析】按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。69.关于行政机关对施工企业提出的行政许可申请的说法,正确的是()。A.申请事项依法不需要取得行政许可的,应当予以驳回B.申请材料存在可以当场更正的错误的,应当要求申请人重新申请C.行政机关不予受理申请的,应当出具书面凭证D.行政机关受理申请的,可以不出具书面凭证【参考答案】C【老师解析】申请事项依法不需要取得行政许可的应当即时告知申请人不受理。选项A错误申请材料存在可以当场更正的错误的,应当允许申请人当场更正。选项B错误行政机关受理或者不予受理行政许可申请,应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。选项C正确,选项D错误。70.关于电子招标投标的说法,正确的是()。A.公开招标的项目必须实行电子招标投标B.招标文件纸质形式的效力优于数据电文形式C.省级以上电子招标投标公共服务平台应当免费提供依法必须招标项目的招标公告发布服务D.采用电子招标投标的,可以不公告潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法【参考答案】C【老师解析】选项A错误,国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。选项B错误,招标文件纸质形式的效力与数据电文形式具有同等效率。选项C正确,依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称“发布媒介”)发布。发布媒介应当免费提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务,并允许社会公众和市场主体免费、及时查阅前述招标公告和公示的完整信息。选项D错误,采用电子招标投标方式的,潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法应当载明。二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)71.根据《个人所得税法》,下列个人所得应当缴纳个人所得税的有()。A.工资B.偶然所得C.军人的转业费D.财产租赁所得E.国际组织颁发的科学奖金【参考答案】ABD【老师解析】下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:(1)工资、薪金所得;(2)劳务报酬所得;(3)稿酬所得;(4)特许权使用费所得;(5)经营所得;(6)利息、股,息、红利所得;(7)财产租赁所得;(8)财产转让所得;(9)偶然所得。72.根据《建设工程安全生产管理条例》,关于编制建设工程生产安全事故应急救援预案的说法,正确的有()。A.应急救援预案应当由建设行政主管部门批准B.分包单位不得参与应急救援预案编制C.应急救援预案应当针对施工现场编制D.总承包单位应当统一组织编制应急救援预案E.应急救援预案编制的重点是施工现场易发生重大事故的部位和环节【参考答案】CDE【老师解析】施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。73.下列情形中,属于招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供无差别的项目信息B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩作为加分条件C.指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要相适应E.依法必须进行招标的项目限定潜在投标人或者投标人的组织形式【参考答案】BC【老师解析】招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制排斥潜在投标人或者投标人:(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息:(2)设定的资格技术商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩奖项作为加分条件或者中标条件:(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利商标品牌原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制排斥潜在投标人或者投标人。74.关于仲裁基本特点的说法,正确的有()。A.自愿性B.独立性C.专业性D.公开性E.快捷性【参考答案】ABCE【老师解析】仲裁基本特点如下:自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、域外执行力。75.下列行为中,属于行政强制措施的有()。A.限制公民人身自由B.代履行C.查封场所、设施或者财物D.拆封场所设施E.扣押财物【参考答案】ACE【老师解析】行政强制措施的种类:(1)限制公民人身自由;(2)查封场所、设施或者财物;(3)扣押财物;(4)冻结存款、汇款;(5)其他行政强制措施。76.根据《民事诉讼法》,下列民事纠纷中,应当适用专属管辖的有()。A.不动产纠纷B.土地所有权转让纠纷C.建设工程设计合同纠纷D.建设工程施工合同纠纷E.港口作业纠纷【参考答案】AD【老师解析】《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《民事诉讼法解释》规定,建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的,以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的,以不动产实际所在地为不动产所在地。77.根据《民法典》,保证担保范围由()。A.损害赔偿金B.违约金C.主债权的利息D.履行债务的费用E.主债务【参考答案】ABCE【老师解析】保证担保的范围包括主债权及利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用保证合同另有约定的,按照约定78.根据《民法典》,属于要约邀请的有()。A.拍卖公告B.招标公告C.投标文件D.招股说明书E.债券募集办法【参考答案】ABDE【老师解析】民法典规定,要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示拍卖公告、招标公告、招股说明书债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传寄送的价目表等为要约邀请。79.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列事项中,属于强制性标准监督检查内容的有()。A.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定B.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.有关工程管理人员是否熟悉、掌握强制性标准E.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定【参考答案】ABCE【老师解析】强制性标准监督检查的内容包括:(1)有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)程项目的规划勘察设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程中采用的导则指南手册、计算机软件的内容是符合强制性标准的规定。80.下列情形中,评标委员会应当否决其投标的有()。A.投标报价超过标底上下浮动范围B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【参考答案】BCDE81.关于定金的说法,正确的有()。A.当事人可以约定—方向对方给付完金作为债权的担保B.定金合同自实际交付定金时成立C.定金一旦给付,不得要求返还D.定金的数额超过主合同标的额20%的部分不产生定金的效力E.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额【参考答案】ABDE【老师解析】《民法典》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。82.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》.施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行—次安全生产教育培训并考核合格以备成绩B.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案C.保证本项目安全生产条件所需资金的投入D.设置安全生产管理机构,配备兼职安全生产管理人员E.作业人员经考核合格,取得作业操作资格证书【参考答案】ABC【老师解析】建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定,建筑施企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人专职安全生产管理员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行—次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公生活区及作业场所和安全防护用具机械设备施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材备;(12)法律、法规规定的其他条件83.根据《绿色施工导则》,关于节材和材料资源利用的说法,正确的有()。A.图纸会审时,应当审核节材和材料资源利用的相关内容,达到材料损耗率比定额损耗率降低30%当次全部科目成绩无B.应当就地取材,施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的50%以上C.材料储存环境适宜,措施得当D.优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案E.根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,减少库存【参考答案】ACDE【老师解析】《绿色施工导则》进一步规定,图纸会审时,应审核节材与材料资源利用的相关内容达到材料损耗率比定额损耗率降低30%;根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,减少库存;现场材料堆放有序;储存环境适宜,措施得当;保管制度健全,责任落实;材料运输工具适宜,装卸方法得当,防止损坏和遗洒,根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运;采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数;优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案;应就地取材,施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。84.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.完成建设工程设计和合同约定的主体工程C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有施工企业签署的工程保修书E.有设计、施工、质量监督单位分别签署的质量合格文件【参考答案】ACDE【老师解析】《建设工程质量管理条例》进—步规定,建设工程竣工验收应当具备下列条件:①完成建设工程设计和合同约定的各项内容;②有完整的技术档案和施工管理资料;③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;⑤有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。85.根据《建筑业企业资源管理规定》,关于企业资源变更的退换,正确的税()。A.企业合并的,可以直接承维合并购各方中最高的资质等级B.企业分立的,应当申请重新核定资质等级C.企业注册资本发生变更的,应当办理费质证书变更手续D.企业资质证书的变更,应当由国务院建设主管部门负责办理E.企业资质证书的变更,应当报国务院住房城乡建设主管部门备案【参考答案】BCE【老师解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定,企业发生合并、分立、重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级。86.根据《企业所得税法》,我国境内的下列企业中,应当缴纳企业所得税的有()。A.国有独资公司B.个人独资企业C.有限责任公司D.股份有限公司E.合伙企业【参考答案】ACD【老师解析】个人独资企业、合伙企业不适用企业所得税法,无需按照法律规定缴纳企业所得税。B、E错误。87.下列情形中,用人单位有权解除劳动合同且不需要提前30天通知的有()。A.用人单位发生经营困难的B.劳动者严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者严重违反用人单位的规章制度的E.劳动者患病后在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的【参考答案】BD【老师解析】《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的(6)被依法追究刑事责任的。88.根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列建设工程中,需要办理施工许可证范围的有()。A.工程投资额为50万元的建筑工程B.抢险救灾工程C.建筑面积为500平方米的建筑工程D.农民自建低层住宅E.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程【参考答案】AC【老师解析】不需要办理施工许可证的建设工程;限额以下的小型工程、抢险救灾工程、不重复办理施工许可证的建设工程。89.关于仲裁协议的说法,正确的有()。A.合同无效的,仲裁协议无效B.仲裁协议应当采用书面形式C.约定发生争议可以提交仲裁也可以提交诉讼的仲裁协议有效D.仲裁协议可以是合同中的仲裁条款E.仲裁协议可以是独立的仲裁协议书【参考答案】BDE【老师解析】A错误;仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,以及合同成立后未生效、被撤销等,均不影响仲裁协议的效力网C错误;有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权,只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下,法院才可以对当事人的纠纷予以受理。90.下列自然资源中,既可以属于国家所有,也可以属于农村集体经济组织所有的包括()。A.滩涂B.海域C.山岭D.荒地E.森林【参考答案】ACDE【老师解析】集体所有的不动产包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等。91.工程监理单位因与被监理工程的下列单位有利害关系,而不得承担该工程施工监理业务的有()。A.建筑材料供应单位B.施工企业C.设备供应单位D.建设单位E.设计单位【参考答案】ABC【老师解析】《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定,工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。92.根据《建设工程质量保证金管理办法》,关于质量保证金的说法。正确的有()。A.社会投资项目采用预留保证金方式的,发,承包双方可以约定将保证金交易第三方金融机构托管B.缺陷责任期内,由第三人原因造成的缺陷,发包人应当负责组织维修.关保证金中扣除费用C.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的,保函金额不得高于工程款结算总额的3%D.发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复的,视同认可承包人的返还保证金申请E.在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留工程费保证金【参考答案】ADE【老师解析】B错误;由他人原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用。C错误;合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。93.根据《建设工程质量检测管理办法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()。A.检测报告经检测人员签字后即可生效B.检测机构不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备C.利害关系人对检测结果发生争议的,由建设主管部门认定D.检测报告经工程监理单位确认后,由建设单位归档E.检测机构应当将检测过程中发现的涉及结构安全检测结果的不合格情况,报告工程所在地建设主管部门【参考答案】BE94.下列的一审行政案件中,应当由中级人民法院管辖的有()。A.对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的B.对某市生态环境局所作的行政处罚提起诉讼C.对某市人民政府所作的行政行为提起诉讼的D.对海关所作的行政行为提起诉讼的E.某省内辖区内重大、复杂的案件【参考答案】ACDE【老师解析】中级人民法院管辖下列第一审行政案件(1)对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件:(2)海关处理的案件(3)本辖区内重大、复杂的案件:(4)其他法律规定中级人民法院管辖的案件。95.下列情形中,要约失效的有()。A.要约被拒绝B.要约被依法撤销C.要约内容含糊不清导致无法承诺D.承诺期限届满,受要约人未作出承诺E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【参考答案】ABD【老师解析】有下列情形之一的会导致要约无效:(1)要约被拒绝(2)要约被依法撤销(3)承诺期限届满,受要约人未作出承诺(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。96.关于危大工程安全专项施工方案的说法正确的由()。A.修改后的专项施工方案可以直接实施B.施工企业不得擅自修改专项施工方案C.因规划调整原因可以修改专项施工方案D.修改后的专项施工方案涉及工期变化的,建设单位不予调整E.修改后的专项施工工方案涉及资金变化的建设单位应当调整【参考答案】BCE【老师解析】施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的,修改后的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的,建设单位应当按照约定予以调整。97.关于施工生产安全事故发生后应当采取措施的说法,正确的有()。A.施工企业作业人员不得在事故调查处理期间擅离职守B.不得移动事故现场物件C.施工企业主要负责人应当立即组织抢救D.施工企业应当采取措施E.实行总包的建设工程,由总包负责上报【参考答案】CE【老师解析】《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。98.根据《建设工程安全生产管理条例》,出租单位出租机械设备和施工机具及配件,应当出具的证明文件有()。A.生产(制造)许可证B.产品合格证C.安全生产许可证D.检测合格证明E.施工许可证【参考答案】ABD【老师解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。99.根据《民法典》,民事责任纳承世方式包括()。A.没收财产B.停止使害C.罚金D.恢复原状E.赔礼道歉【参考答案】BDE【老师解析】《民法典》规定,承担侵权责任的方式主要有:(1)停止侵害:(2)排除妨碍(3)消除危险(4)返还财产,(5)恢复原状:(6)修理、重作、更换(7)继续履行:(8)赔偿损失:(9)消除影影响、恢复名誉:(10)g礼道歉。以上承担侵权责任的方式可以单独适用,也可以合并适用。100.租赁合同中,出租人出卖租赁房屋,未通知承租人,关于其法律后果的说法,正确的有()。A.出租人与第三人订立的房屋买卖合同因此而无效B.房屋按份共有人行使优先购买权的,承租人无权请求出租人承担赔偿责任C.出租人将房屋出卖给近亲属的,承租人无权享有以同等条件优先购买的权利D.租赁期限内,承租人有权继续使用该房屋E.承租人有权请求撤销房屋买卖合同,并要求损害赔偿【参考答案】BCD【老师解析】出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利:但是,房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。出租人履行通知义务后,承租人在15日内未明确表示购买的,视为承租人放弃优先购买权。租凭物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的,不影影响租赁合同的效力。考后对答案,火热进行中关注我们,实时更新考试考题提前预祝所有努力备考的考生顺利通过!

官方发布 | 2022年一级建造师补考考前温馨提示及做题须知

2023-03-19

最新消息:2022年度一级建造师资格考试(补考)将于3月25日、26日举行,为更好服务考生、维护考试公平公正,重庆市人事考试中心发布意见考前温馨提示;另,中国人事考试网发布答题卡作答须知,须知对作答要求、答题卡信息点填涂注意事项做了明确规定。须知表明:未按要求作答,可能影响考试成绩!具有详情如下:一级建造师  考前温馨提示一、考试注意事项(一)请考生于规定时间内(3月20日至3月24日)登录中国人事考试网打印准考证,认真阅读准考证上的注意事项,提前做好考前准备。(二)考试当日,请提前到达考点,持纸质准考证、有效居民身份证原件(或有效期内的临时身份证、公安部门出具的户籍证明)进入考点。服从考场封闭2小时管理,考试开始5分钟后迟到考生一律禁止进入考场,开考2小时后方可交卷、离场。(三)请提前自备手提袋,将规定以外物品装入袋内(手机装入袋前须关机并取消闹铃设置),并统一放在考场物品存放处。严禁将手机等各类电子、通信、照相摄像、存储设备(包括但不限于带有通讯、存储功能的手表、手环)及与考试相关的资料等物品带至座位,否则按违纪处理。(四)作答一律用黑色字迹的钢笔、签字笔,考生需自备橡皮、2B铅笔、黑色字迹的钢笔、签字笔。答题前请考生认真阅读试卷、答题卡(专用答题卡)上的注意事项和作答须知,按要求作答,超出区域作答无效。(五)不能损坏试卷、答题卡,不能将试卷、答题卡、草稿纸带出考场。准考证正、反两面在使用期间不得涂改或书写,不得以任何方式或理由将试题和答题卡内容进行抄录、拍摄、复制、传播,否则视情节轻重情况进行处理。(六)考生在考试过程中应妥善保管好自己的试卷和答题信息,防止他人抄袭。考试结束后采用技术手段等甄别为雷同答卷的考试答卷,将给予考试成绩无效处理。(七)考生在考试期间,须遵守考场规则,服从考试工作人员管理,遵从试题作答要求。若有违纪违规行为,将按照《中华人民共和国刑法修正案(九)》有关规定和《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令第31号)等法律法规进行严肃处理。二、健康防护及其他要求(一)请考生做好自我健康管理,当好自己健康的第一责任人。除接受身份核验外,建议考生进出考点、考场及考试期间全程规范佩戴口罩。(二)考生要自觉遵守考场秩序,服从现场工作人员安排,有序错峰入场、离场。(三)提倡考生自行赴考,送考人员不得进入考点或在考点周围聚集。考试期间考点实行封闭管理,社会车辆不得进入考点,请尽量选择公共交通工具出行。预祝广大考生考试顺利!一级建造师 答题卡作答须知应试人员作答前,务必认真阅读试卷封二“应试人员注意事项”和答题卡首页“作答须知”。未按要求作答,可能影响考试成绩。应试人员须使用黑色墨水笔在相应位置或区域认真填写姓名、准考证号、试卷代码(如需填写),并使用正规2B铅笔按规范填涂样式填涂对应信息点并进行检查,确保信息完整、准确。作答要求:1、客观题作答:应试人员应使用正规2B铅笔按规范填涂样式按题号填涂各试题所选答案选项对应的信息点。2、主观题作答:应试人员应使用黑色墨水笔作答,要在答题卡对应的题号区域边框内作答,超出区域或边框的作答无效。答题卡信息点填涂注意事项:1、“准”:填涂位置一定要涂准,不能窜行和错位,也不能在信息点的矩形框外填涂。2、“深”:填涂色度要涂深,以盖住矩形框内印刷的字母或数字为准。3、“满”:填涂要涂满矩形框,不要超出框,也不要涂不满框。4、“匀”:填涂深浅要基本一致,同一信息位也要保持深浅一致。5、“净”:要保持答题卡的洁净,不能在非信息点处乱划。修改时,须用橡皮擦净。原文链接:http://www.cpta.com.cn/question/1147.html一建考试规则(一)应试人员参加考试时必须遵守的规则:1.凭居民身份证、社会保障卡等有效身份证件和准考证进入考场。身份信息须与报名时所填报的一致。2.考试开始5分钟后一律禁止进入考场。3.服从考场封闭管理,考场封闭期间,原则上不得交卷、离场。所有科目考试考场封闭2小时。4.遵守考场规则,服从考试工作人员管理,遵从试题作答要求。(二)为保障考试安全,维护考试公平公正,人事考试机构及其工作人员在考试过程中可以采取以下措施:1.对应试人员进入或离开考场、考点,提出规范性要求。2.查验应试人员身份证件、所携带物品,必要时可借助专门设备、专业人员进行检查。3.依法收缴考试作弊设备,集中保管应试人员违规携带的工具、资料等物品。4.对考试现场秩序和考试组织实施过程进行视频监控。5.在必要范围内,协调通讯管理部门对无线通讯等进行干扰或屏蔽。6.其他必要的安全管理措施。(三)应试人员在考试过程中应妥善保管好自己的试卷和答题卡(纸),防止他人抄袭。考试结束后采用技术手段等甄别为雷同答卷的考试答卷,将给予考试成绩无效处理。(四)应试人员在考试过程中有违纪违规行为的,按照《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令第31号)进行认定和处理。涉嫌替考、组织考试作弊等犯罪活动的,依法移送公安机关。补考合格分数线2023一建各科成绩合格标准如无意外情况不会改变。一级建造师各个科目考试成绩执行相对固定合格标准,即合格标准为该科目满分的60%,各个科目与对应的合格标准如下所示,如有变化,将由中国人事考试网进行通告。1、《建设工程经济》60分(试卷满分为100分);2、《建设工程法规及相关知识》和《建设工程项目管理》78分(试卷满分均为130分);3、《专业工程管理与实务》96分(试卷满分均为160分)。

今日起准考证打印开始!22年一消补考3个重要时间点,速看!

2023-03-17

 一消补考倒计时 8 天2022年一消(补考)复习已进入冲刺阶段温馨提示:确认参加本次补考的考生近期需及时关注所在考区补考安排、准考证打印时间PART 0考试(补考)时间及科目考试时间考试科目3月25日9:00-11:30消防安全技术实务14:00-16:30消防安全技术综合能力3月26日9:00-12:00消防安全案例分析PART 0各地准考证打印时间准考证是考生入场考试的必备证件之一,大家一定要在规定时间内打印(辽宁考区今日起开通打印入口)。以下是各地打印时间汇总表,赶紧来看看~备注:暂未公布的考区的考生近期可关注下当地考试网通知,预估考前一周都将会陆续公布。准考证打印流程1.准考证打印入口http://www.cpta.com.cn/2.准考证打印流程1️⃣(进入中国人事考试网,点击左侧【准考证打印】入口。2️⃣ 进入准考证打印界面,选择【一级注册消防工程师资格考试】。3️⃣ 按照提示选择【报名省市】、输入【证件号码】、【考生姓名】、【验证码】,点击【确定】,即可打印准考证。PART 0何时出成绩? 查分网站:中国人事考试网? 查分网址:www.cpta.com.cn。? 说明:各地补考成绩将会统一公布。其中,黑龙江、山西、西藏补考通知均提到2022一消补考成绩将会在2023年6底前发布。||  文章部分素材来源于网络,经小编整理后发布,仅供学习交流之用。如涉及侵权,请及时与我们联系。

【二建】1地合格人员公示;2地领证;1地实行电子证书!

2023-03-16

2022年度二级建造师考后相关信息:内蒙古公示22年度二建补考合格人数(872人),公示期为3月11-20日。湖北省直考区开通二建纸质证书领取通道、其他各州市考试请关注当地人事考试院关于二建证书领取的通知。湖南省22年度二建及增项资格证书近期将按属地发放各州市(12月补审将于下一批发放),请广大考生近期关注各州市人社机构,各地将根据工作进度及时安排寄发证书。山西省二级建造师2022年起实行电子证书!详情如下:内蒙古 872人拟合格公示根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,现将我区2022年度二级建造师执业资格考试(补考)拟合格人员予以公示,共872人(名单附后)。      名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。      公示期为2023年3月11日至2023年3月20日,公示时间10天。      公示期间集中接受对拟合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。      举报电话:0471–6601168、6600198、6288819      举报邮箱:nmgrskszx@126.com      附件:内蒙古自治区2022年度二级建造师执业资格考试(补考)拟合格人员名单 内蒙古自治区人事考试院2023年3月11日 ✦原文链接:http://www.impta.com.cn/gonggao/2023311102024.asp湖北省 省直考生可申办纸质证书一、办证对象本通知针对的办证对象为:准考证或中国人事考试网下载的成绩单上报名地市为“湖北省省直”的考生。特别提醒:准考证或成绩单上报名地市为“湖北省×××市(州)”的考生请到相应市(州)人事考试机构办理,请各位考生仔细查看报名地市,避免办理失败。例如:报名地市为“湖北省武汉市”的考生,请到武汉市人事考试院(江汉区新华路25号伟业大厦)领取证书,请勿前往省人事考试院(武昌区东湖西路特1号)领取证书。二、办理方式(一)纸质证书1. 网上办理登录 “湖北政务服务网”(zwfw.hubei.gov.cn),首页搜索 “专业技术人员资格证书办理 ” ,弹窗出现“当前IP所在地为××市,是否搜索IP所在地结果?”,请点击取消,再点击在线办理,省直考生在办理地点栏选择“湖北省(省本级)”。特别提醒:为提高网办效率,建议网办申请的考生同一证书业务提交完成后,不要重复提交申请;网上申请邮寄证书的考生,付费成功后,通过中国邮政EMS邮寄证书,办结件将于3个工作日内寄出,请保持电话畅通,注意接听EMS来电,无需再到现场领取证书;如办结后10个工作日内没有收到证书,请及时联系中国邮政EMS进行查询;如办件被驳回,请登录湖北政务服务网,在“我的办件”里查询驳回理由。湖北政务服务网专业技术人员资格证书办理操作指南http://www.hbsrsksy.cn/002/002002/20200609/49697876-808c-4fc6-a5c0-a4204c09d465.html2. 现场办理考生本人的身份证或社保卡原件,如需代领证书,除携带考生本人身份证或社保卡原件外,代领人须出示本人身份证或社保卡原件。(二)电子证书登录 “中国人事考试网”(www.cpta.com.cn),首页点击 “证书查验”,可下载和查询验证本人的职业资格电子证书,此电子证书与纸质证书具有同等法律效力。推行电子证书后,已制发的纸质证书遗失、损毁,或者逾期不领取的,不再办理补发。三、办证时间现场办证时间:从2023年3月14日开始,工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。节假日除外。网上办证时间:从2023年3月14日开始。四、现场办证地点武昌区东湖西路特1号,湖北省人力资源社会保障厅社保大楼附二楼,湖北省人事考试院办证窗口。乘车路线:1. 乘坐轨道交通2号、4号线到洪山广场下车(E口出),步行约920米;2. 乘坐577、583、540、702、805、817等路公交车到中北路姚家岭路站下车,步行约600米;✦原文链接:http://www.hbsrsksy.cn/hbksy/002/002002/20230313/5dc353c6-759f-44dc-a23f-1effae1b53de.html湖南省 二建资格证书预发放2022年度经济师、二级建造师资格证书预发放公告2022年度二级建造师及增项(12月份补审的于下一批发证,具体时间见公告),经济师(2022年开考考区)资格证书近期将按属地分发给各市州并陆续发放。为切实提高考试服务水平,方便广大考生,上述职业资格证书除继续提供现场领取证书服务外,同时提供证书邮寄网上申请服务,考生可自主选择。现场领取证书的考生请适时关注各市州人力资源社会保障局人事考试机构网站证书发放通知;选择证书邮寄的考生根据所属报名点进行分流:报名点为“长沙市”的考生请使用电脑登录网址(http://rsj.changsha.gov.cn/rszc/rsrc_131369/gkzk_131379/)申请证书邮寄;报名点为其他市州的考生即日起可通过手机微信客户端扫描下方二维码,关注“湖南省公务员考试测评中心”微信服务号,进入“考生服务”—“我的证书”栏目按系统提示操作提交邮寄申请,各市州将及时处理并根据工作进度安排及时寄发证书。邮寄证书业务仅限于持证人本人办理,不允许他人代办。考生通过证书邮寄系统填写相关信息,微信实名认证后申请证书邮寄业务(证书原则上只能由本人签收,请务必真实准确填写本人联系方式和地址)。如有违反,所产生的后果以及法律责任由申请人自行承担。职业资格证书按属地由各市州人力资源社会保障局人事考试机构联系快递公司(邮政EMS)寄发给申请人,邮寄证书服务收费标准由各市州人事考试机构确定。职业资格证书发放及有关问题请咨询当地人事考试机构,具体联系方式见附表。                       湖南省人事考试院2023年3月13日✦原文链接:http://www.hunanpea.com/Article/ae521f76-dfc5-48c4-8382-2940fb3f2fed/InternalArticleDetail.do?山西 二建实行电子证书✦原文链接http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/zsff/202303/t20230310_8124555.html二建报名已经开始,考试也进入倒计时了,大家已经决定好自己的报考专业了吗,如果没有想好实务科目,可以先学习法规、管理等公共科目,抓住最近这段黄金时间,奋力冲刺!!!

【官方发布】2023年度职业资格考试政策咨询问答

2023-03-13

近日,山东省人事考试网发布《专业技术人员资格考试常见问题解答》,对一消、一建、一造、中级安全、监理等各项考试网上报名系统常见报名技术问题)、可否异地报考、考场选择、考后是否进行资格核查、证书领取等事项详细说明。说明:其他地区的考生可供参考,具体以所在考区官方通知为准。2023年度甘肃省职业资格考试政策咨询问答1、问:2023年专业技术人员职业资格考试有哪些?答:考生您好!2023年由甘肃省人社厅人力资源考试中心负责组织实施的专业技术人员职业资格考试共有34项,报考人员可在甘肃省人社厅官网“人事考试”栏目或甘肃人事考试网“考试计划”栏目查看。考试计划如有变动,我厅会第一时间对外发布,请您密切关注。2、问:考试什么时候开始报名?答:考生您好!专业技术人员职业资格考试报名时间一般在考前2-3个月,具体时间请您密切关注甘肃省人社厅官网“人事考试”栏目或甘肃人事考试网“专业技术资格考试”栏目有关通知公告,也可关注“甘肃省人力资源考试中心”微信公众号查阅。3、问:考试的报考条件怎么查看?答:考生您好!您可在甘肃人事考试网“考试介绍”栏目查看各类考试的相关介绍,了解考试政策。如您今年要报名参加某项考试,请您关注甘肃省人社厅官网“人事考试”栏目或甘肃人事考试网“专业技术资格考试”栏目发布的《关于做好甘肃省2023年度xxx资格考试报名工作的通知》,查看具体报考条件及其他要求,如有疑问,可拨打报名通知中的政策咨询电话了解咨询。4、问:考试报名网站的登录密码忘记,怎么找回?答:考生您好!您可通过注册时提供的“预留问题”和“手机号码”自行找回;如以上路径都无法找回,请您在报名时间内联系省人力资源考试中心协助找回。5、问:为什么手机接收不到验证码?答:考生您好!手机收不到验证码可能是以下几种原因:①手机号码状态异常,如已停机或携号转网状态异常;②手机运营商短时服务异常;③手机安装了垃圾信息拦截软件;④手机短信存储容量已满。请您一一对照排除,如仍无法解决,请您在报名时间内联系省人力资源考试中心协助解决。6、问:能否修改报名网站的注册照片?答:考生您好!为保障考试公平公正,杜绝替考、作弊等事件发生,报名网站的注册照片考生不能自行修改。如因特殊原因需要修改,请您在报名时间内联系省人力资源考试中心,由工作人员核实本人身份及修改原因后,方可申请修改。7、问:考试可否异地(跨省、自治区、直辖市)报考?答:考生您好!根据《专业技术人员职业资格考试考务工作规程》第十四条,报考人员原则上应在工作地或居住地报名参加考试。8、问:参加考试时的考点考场可否自行选择?答:考生您好!为确保考试公平公正,报考人员参加考试的考点考场由电脑系统随机编排确定,不可以自行选择。如您有肢体残疾或视力残疾等特殊困难,请及时告知省人力资源考试中心,在确保考试公平公正的前提下,我们将尽可能为您提供人性化考试服务。9、问:参加资格考试时,身份证未带或遗失怎么办?答:考生您好!考试当日,考生需提供纸质准考证和有效期内的身份证(含临时身份证)或社会保障卡原件,方可进入考场,两证缺一不得参加考试。请您提前做好相关准备,如发现证件过期或遗失,请您提前补办,以免影响正常参加考试。10、问:资格考试成绩出来后,对成绩有疑问,如何复查?答:考生您好!如您对考试成绩有异议 ,应在考试成绩公布之日起30天内 ,向省人力资源考试中心提出成绩复查申请。注意:成绩复查只限于答卷卷面分数合计和登录是否有误。11、问:网上补办证书时间及领取方式?答:考生您好!您可在每月1日—10日登录“甘肃人事考试网”,选择“证书办理(补办)”栏目,填写相关信息进行证书补办。如有疑问,请您拨打证书办理专线:0931-8819340。12、问:专业技术人员职业资格考试有指定培训机构吗?答:考生您好!专业技术人员职业资格考试实行考培分开,人社部门或人事考试机构未指定任何培训机构开展职业资格考试培训工作。对部分机构利用非法手段获取考生信息,考前打着“包过”幌子,考后“改分”、“复核加分”或组织实施作弊等行为,我们将依法保留严肃追究法律责任的权利。同时,请广大考生保管好个人信息,不要委托培训班或者报名机构代为报名,以免信息泄露。 一建补考考生注意!补考倒计时17多天该如何冲刺?快收下这份资料!通关秘钥、易考易错300题、考前必背200句、案例汇编、 汇总各科高频考点 空闲时间随看随学每天仅限前20名 “扫二维码”免费领

2023年监理、一建、一消、一造等考试常见问题解答

2023-03-10

近日,重庆市人社局发布《专业技术人员资格考试常见问题解答》,对一消、一建、一造、中级安全、监理等各项考试网上报名系统常见报名技术问题(15个)、可否异地报考、考场选择、考后是否进行资格核查、证书领取、补办等事项详细说明。说明:其他地区的考生可供参考,具体以所在考区官方通知为准。一、全国性专业技术人员资格考试(以下简称“国家考试”)有哪些?如何报名?(一)通过中国人事考试网(http://www.cpta.com.cn)“全国专业技术人员资格考试报名服务平台”报名的项目有:1.咨询工程师(投资);2.注册建筑师(一级、二级);3.环境影响评价工程师;4.注册计量师(一级、二级);5.翻译专业资格(一、二、三级);6.社会工作者职业资格(初级、中级、高级);7.注册设备监理师;8.监理工程师;9.经济(初级、中级、高级);10.一级建造师;11.出版(初级、中级);12.注册城乡规划师;13.勘察设计注册工程师;14.统计(初级、中级、高级);15.一级造价工程师;16.执业药师(药学、中药学);17.一级注册消防工程师;18.中级注册安全工程师;19.审计(初级、中级、高级)20.注册测绘工程师;21.新闻记者职业资格。(二)通信专业技术人员职业水平考试可登录全国通信专业技术人员职业水平考试网(http://www.txks.org.cn)进入统一网报平台进行报名。(三)房地产估价师考试通过房地产估价师职业资格考试报名系统进行报名,具体网址以当年报名通告为准。(四)目前,国家考试一般通过上述方式报名,如有变化,则按国家统一部署进行报名,具体要求以当年报名通告为准。二、重庆市地方性专业技术人员资格考试(以下简称“地方考试”)有哪些?如何报名?通过重庆市人力社保局官网“人事考试网上报名”入口(https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/wsbm/ksbm/bkui/business/webcenter/home/homeChoice.html)报名的项目有:1.二级建造师;2.二级造价师;3.初级注册安全工程师;4.农机、林业、水产专业人员;5.农业技术(畜牧、兽医)专业人员;6.风景园林专业人员;7.园林工程专业人员;8.标准化专业人员。三、考试报名什么时候进行?在哪里查看报名通告?上述考试报名通告考前均在重庆市人力社保局官网-“人事考试”专栏-“专业技术人员资格考试”栏目公布。考生可关注网站查询报名工作安排,详细了解报名时间、缴费时间、资格审查方式及收费标准等。四、网上报名系统常见报名技术问题(一)用户注册的具体步骤是什么?国家考试具体操作相关问题可浏览中国人事考试网首页-“资格考试报名证明事项告知承诺制”专栏-办事指南-“考试报名操作流程”内容。(点击进入:http://www.cpta.com.cn/applyGuide/754.html)地方考试按提示进入“渝快办”统一登录界面完成注册,注册成功后,进入报名系统选择需报名的考试项目,填写个人基本信息,上传个人证件照,并添加学历学位信息;已注册的考生直接登录报名系统补充完善个人信息。(二)报名时,进入界面注册,提示已注册或忘记密码怎么办?报名各项考试时均用首次注册的用户名和密码。如果考生忘记用户名和密码,可点击考生登录界面地找回功能,并按提示操作。(三)注册时出现身份信息或学历学位信息在线核验“未通过”或“无法核验”情况会不会影响报名?在线核验未通过或“无法核验”该怎么处理?系统显示核验结果即表明在线核验已完成。出现身份信息或学历学位信息在线核验“未通过”或“无法核验”情况不会影响报名。 当考生学历在线核验“未通过”或“无法核验”时,点击继续报名,然后上传学历或者学位照片或者扫描件即可。(四)国家考试注册信息核查状态为“核查中”该怎么处理?在线核查需要多长时间?中国人事考试网注册信息核查原则上需24小时,考生须在报名前预留充足时间,提前完成用户注册和学历学位信息补充,以免错过报名时间。(五)注册成功后怎么上传照片?考生完成注册后须重新登录网上报名系统,按照系统提示上传考生照片,在上传照片前,须在中国人事考试网或当地人事考试网站下载照片审核处理工具,对报名所需照片进行审核处理,通过审核处理后保存照片,将该照片上传即可。报名照片将用于准考证、考场座次表、证书等,请考生慎重选用。上传照片要求:近期彩色标准1寸,半身免冠正面证件照(尺寸25mm*35mm,像素295px*413px),照片底色背景为白色,JPG或JPEG格式,确保照片清晰。照片审核工具操作方法详见工具压缩包中的readme.doc文件。(六)报名照片上传错误是否可以更改照片?可以更改。在报名期间考生本人携带电子档照片和本人有效身份证到重庆市人事考试中心更改。(七)报名系统中选择日期时,年份不能修改,只能选择默认的当前年度,此情况应如何操作?推荐使用360极速浏览器重新登录,或切换搜狗浏览器高速模式等多个其他浏览器再进行操作。(八)报名期间,如何修改报名信息?答:考生在点击“报名信息确认”前,可以在考试状态流程图中点击“信息修改”,自行修改报名信息。信息确认后,考生无法自行修改但确需修改的应在报名工作结束前向市人事考试中心提交修改申请。(九)报名信息维护后,保存时提示“不符合报名条件”怎么办?在确认本人符合报名条件的前提下,请仔细检查报名信息中“学历”“学位”“允许报名专业”“专业年限”“专业技术职务”“取得证书”等与所选“报名条件”中的要求是否一致,前后一致方可保存成功。(十)如何签署报名《承诺书》?报考人员须确定本人符合报名条件,承诺填报的信息均真实、客观,并签署《承诺书》(电子文本),一经签署即具有法律效力,切勿委托他人或机构填写报名信息、代替本人作出承诺。考试组织机构将在考前、考中、考后对报考人员承诺的内容开展核查,成绩合格拟取得资格证书人员信息将在市人力社保局官网-人事考试专栏-通知公告栏目进行公示,接受社会监督。(十一)报名登记表及报名序号(仅地方考试)有什么作用?“报名登记表”考生自行选择打印,打印的“报名表”无需单位审核和提交,供考生留存备查。重庆地方考试考生在提交报名信息后,须准确记住报名序号(报名序号是考生报名考试、下载打印准考证等事项的重要依据和关键字号)。(十二)错过时间后能否补缴?缴费收据如何获得?我市各类专业技术人员资格考试实行统一网上报名。考生须在规定时间内通过报名系统进行注册、报名和缴费,缴费成功即完成报名。缴费不成功,视为放弃报名。缴费时间截止后,报名阶段的工作已经完成,报名系统相关功能也已关闭,因此无法补缴考试费用。(十三)网上支付成功,但报名系统显示还未完成报名怎么办?可能是由于网络或其他因素导致支付平台支付信息无法返回网上报名系统。先核查银行卡是否扣款成功,若未扣款,请重新缴费。若扣款成功,记录支付订单号,可联系人事考试中心进行支付记录核对。(十四)点击【支付】进入支付平台出现错误,无法进行支付怎么办?这种情况是报名电脑相关设置引起的,考生可换其他电脑登录系统进行支付或咨询支付系统客服电话。(十五)点击【支付】按钮,无法跳转至支付平台?这种情况是由于考生报名电脑IE浏览器安全设置造成的,可按以下步骤操作:IE浏览器菜单栏-工具选项下“Internet选项”--隐私选项卡中将“启用弹出窗口阻止程序”前的复选框取消勾选,最后点击【确定】。五、准考证在什么时候打印?准考证有误如何修改?考生完成报名和缴费后,在报名通告规定时间内进入网上报名系统点击“打印准考证”完成准考证打印。考生发现准考证上姓名、身份证号等个人信息有误的,应当在考试之前到市人事考试中心持本人身份证现场更改。六、是否有考试大纲?是否有考试培训?考试大纲使用由行业主管部门审定发布,具体可在报名通告中查看,在相应网址免费下载。重庆市人事考试中心未指定任何培训机构开展职业资格考试培训工作,考生要警惕不法培训机构所谓“保过”等招摇撞骗行为,谨防上当受骗。七、考试可否异地报考?根据《专业技术人员职业资格考试考务工作规程》第十四条,报考人员原则上应在工作地或居住地报考(即考生的工作地或居住地应在重庆市内)。八、参加考试时的考点考场可否自行选择?不可以。为确保考试公平,报考人员参加考试的考点考场由计算机系统随机编排确定。专业技术人员资格考试考场在中心城区统一设置,报考人员按准考证上指定的时间和地点参考。九、取得合格成绩后中途能否更换报考专业?专业技术人员资格类考试中,如专业实务科目未通过,可以更换报考专业,已通过的公共科目成绩在有效期内可予以保留;如专业实务科目通过,不建议更换报考专业,如确需更换报考专业,则已通过的实务科目成绩不予保留。十、考试成绩实行滚动管理的考试成绩有效期如何计算?例如:某项考试成绩实行4年为一个周期的滚动管理办法,即报考人员应在连续4个考试年度内通过所有科目的考试。“连续4个考试年度”是指从有合格成绩的考试年度开始,连续不间断的4年为一个周期,如某科目2021年首次合格,则该科目的有效周期为2021年至2024年,不同科目有效期计算相互独立,连续滚动。十一、考试作答有什么注意事项?作答注意事项请查看中国人事考试网—考生问答栏目—“答题卡作答须知”以及“专业技术人员职业资格考试答题卡填涂规范宣传视频”。(点击进入:http://www.cpta.com.cn/topic/1284.html)十二、如何查询考试成绩?(一)通过中国人事考试网(http://www.cpta.com.cn)报名的国家考试项目,在该网站“成绩查询”栏目公布。(二)审计专业技术资格考试由审计署考试中心在审计署门户网站(http:www.audit.gov.cn)公布。(三)房地产估价师资格考试成绩在中国房地产估价师网站(http://www.cirea.org.cn/)公布。(四)通信职业水平考试成绩在全国通信专业技术人员职业水平考试官网(http://www.txks.org.cn)公布。(五)地方考试通过重庆市人力社保局官网-“我要查”专栏-“人事考试成绩查询”入口查询。十三、如何复查考试成绩?考试成绩公布以后,考生如对成绩有异议,可申请成绩复查。成绩公布后30日内,考生携带身份原件到市人事考试中心登记。有关说明如下:(一)成绩复查仅复查有无漏评,计分、登分是否准确,是否有违纪记录或其他异常情况等,不对试卷进行重评。(二)对勘察设计各专业和注册建筑师有关科目采用答题卡作答后对合格人员进行复评的科目,只受理进入复评人员的复查申请。(三)复查程序。市人事考试中心办事大厅现场受理-市人事考试中心汇总-报人社部人事考试中心或其他主管部门-进行成绩复查。复查结果将会在市人力社保局官网-人事考试专栏-通知公告栏目发布。十四、专业技术资格考试考后是否进行资格核查?考后将进行资格核查。市人事考试中心在考试成绩公布后,对全科考试成绩达到合格标准的人员,将采取信息比对、现场资格审核相结合的方式进行核查,核查内容包括但不限于学历学位、专业工作年限。核查中如需补充提交必要的证明材料,考生须按照有关要求及时补交。具体核查程序及要求,将在考试成绩公布后15天内发布,请考生保持注册手机号码通信畅通,关注市人力社保局网站“人事考试”栏目通知公告。十五、被发现虚假承诺会受到什么处理?(一)考生不符合报名条件的,或者未按照资格审核部门(机构)要求办理报名相关事项的,按考试报名无效或者考试成绩无效处理。考生确认报名后,已缴费用不予退还。(二)考生有故意隐瞒真实情况、提供虚假承诺或者以其他不正当手段取得相应资格证书或者成绩证明等严重违纪违规行为的,按照《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第31号)处理,记入专业技术人员资格考试诚信档案库。涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。(三)建立失信考生黑名单制度,加大失信联合惩戒力度,加强跨部门联动响应,完善“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制,将被记入专业技术人员资格考试诚信档案库的失信考生纳入全国信用信息共享平台,实施联合惩戒。失信考生信息视情况向社会公布,并通知当事人所在单位。十六、考试结束后,多久能够发放证书?如何领取?证书制作及发放流程如下:考试结束后,经上述工作环节,考生便可领取证书,根据往年情况测算,上述流程一般耗时4个月左右(具体领证时间以领证通知为准,仅供参考)。资格核查结果公示期满后,考生可关注市人力社保局网站“人事考试”栏目通知公告,查看证书领取通知(重庆市地方专业技术人员资格证书以“基层事业单位”身份报名考生,其证书统一在相应区县人社局领取)。考生按通知要求选择邮寄或现场领取。邮寄时间结束后,未选择邮寄证书考生也可携带身份证到市人事考试中心现场领取证书。十七、如何补办专业技术人员职业资格证书?补办专业技术人员职业资格证书的流程、注意事项和其他有关说明详见“市人力社保局网站-人事考试专栏-相关规范栏目—专业技术资格考试合格证书遗失补办须知”。一建补考考生注意!补考倒计时17多天该如何冲刺?快收下这份资料!通关秘钥、易考易错300题、考前必背200句、案例汇编、 汇总各科高频考点 空闲时间随看随学每天仅限前20名 “扫二维码”免费领

关闭